首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景 某机场工程建筑面积22800m2。通过招投标程序,某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方)按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。合同总价款5244万元,采用固定总价一次性包死,合同工期400天。施工中发生了以下事件:事件一:发
背景 某机场工程建筑面积22800m2。通过招投标程序,某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方)按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。合同总价款5244万元,采用固定总价一次性包死,合同工期400天。施工中发生了以下事件:事件一:发
admin
2013-10-30
34
问题
背景
某机场工程建筑面积22800m
2
。通过招投标程序,某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方)按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。合同总价款5244万元,采用固定总价一次性包死,合同工期400天。施工中发生了以下事件:事件一:发包方未与总承包方协商便发出书面通知,要求本工程必须提前60天竣工。事件二:总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费,但包工头却拖欠作业班组两个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪,并导致全面停工2天。事件三:发包方指令某部分工程变更,并及时办理了合法变更手续,总承包方施工三个月后工程竣工。总承包方在工程竣丁结算时追加设计变更增加费用43万元,发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件四:在工程即将竣工前,当地遭遇了龙卷风袭击,本工程部分遭到破坏,现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了实际修复费用51840元,临时设施及停窝工损失费178万元的索赔资料,但发包方拒绝签认。
事件四中,总承包方提出的各项请求是否符合约定?分别说明理由。
选项
答案
事件四按不可抗力执行。总包可以向建设单位提出修复费用的补偿,但不能提出临时设施及窝工费的补偿。因为不可抗力事件造成的时间及经济损失,应由双方按以下方法分别承担: 1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运到施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担。 2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应的费用。 3)承包人机械设备及停工损失,由承包人承担。 4)停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。 5)工程所需的清理、修复费用,由发包人承担。 6)延误的工期相应顺延。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/yyunFFFM
本试题收录于:
民航工程管理与实务题库一级建造师分类
0
民航工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
关于路基工程和路面工程的关键实测项目,请回答以下问题:下列有关水泥混凝土弯拉强度合格标准,说法错误的有()。
适用于测定路面结构层厚度的方法有()。
回弹法测定的水泥混凝土路面抗压强度,不能作为仲裁或工程验收的依据。()
沥青混合料的结构类型不包括()。
高速公路路基施工完成后进行压实度检测工作,现场采用挖坑灌砂方法测定路基压实度,请结合相关标准规范对以下问题进行作答。本检测工作的注意事项包括()。
关于水泥胶砂强度检验方法(ISO法),请回答以下问题。水泥胶砂强度检验方法(ISO法)要求各龄期(试件龄期从水泥加水搅拌开始算起)的试件应在()时间内进行强度试验。
针入度试验的关键性条件分别是(),若试验条件控制不准,将严重影响试验结果的准确性。
房地产经纪合同和书面告知材料等重要文书应当由房地产经纪机构授权的经纪人()。
随机试题
A.夏秋两季捕捉,洗净,用沸水烫死,晒干或低温干燥B.春末至秋初捕捉,除去泥沙,置沸水或盐水中,煮至全身僵硬C.直接风干D.去掉贝壳,晒干E.捕捉后及时剖开腹部,除去内脏、泥沙,洗净,晒干或低温干燥全蝎的采收加工方法()。
某公司欲建总部办公楼,楼址选在一幢居民楼的前面。但该居民楼的居民们认为规划图中办公楼与居民楼之间距离过近,而且办公楼高达14层,建成以后势必影响居民楼内几十户居民正常的通风与采光。居民们遂要求有关部门不要批准该公司的建筑申请,并要求某公司另择地或调整现有的
准贷记卡是指持卡人须先按发卡银行的要求交付一定金额的备用金,在备用金账户余额不足支付时,可在发卡银行规定的信用额度内透支的信用卡。()
分析绩效考评数据时,可以采用哪些方法,它们具有哪些特点?
田径运动的各跳跃项目虽然运动形式和要求不同,但都是从人体的水平位移变为抛射运动,请简述跳跃项目的技术阶段可分为哪四个部分。
多伦会盟
撰写《南海寄归内法传》和《大唐西域求法高僧传》二书,记录了南亚许多国家的社会、文化和宗教状况,成为研究7世纪印度、巴基斯坦和南洋各国历史、地理可靠资料的是()。
下列情形不利于顿悟的是()
阅读下文,完成下列5题。雾茅盾①雾遮没了正对着后窗的一带山峰。②我还不知道这些山峰叫什么名儿。我来此的第一夜就看见那最高的一座山
A、Cutdownproductioncost.B、Sellinexpensiveproducts.C、Specialiseingoldornaments.D、Refinethetasteofhisgoods.B
最新回复
(
0
)