某新建办公大楼的招标文件写明：承包范围是土建工程、水电及设备安装工程、装饰装修工程；采用固定总价方式投标，风险范围内价格不作调整，但中央空调设备暂按120万元报价；质量标准为合格，并要求创省优质工程奖。但未写明奖罚标准；合同采用《建设工程施工合同(示范文本

admin2021-02-03 30

问题某新建办公大楼的招标文件写明：承包范围是土建工程、水电及设备安装工程、装饰装修工程；采用固定总价方式投标，风险范围内价格不作调整，但中央空调设备暂按120万元报价；质量标准为合格，并要求创省优质工程奖。但未写明奖罚标准；合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》。
某施工单位以3260万元中标后，与发包方按招标文件和中标人的投标文件签订了合同。合同中还写明：发包方在应付款中扣留合同额5％，即163万元作为质量履约保证金，若工程达不到国家质量验收标准，该质量履约保证金不再返还；逾期竣工违约金每天1万元；暂估价设备经承发包双方认质认价后，由承包人采购。
合同履行过程中发生了如下事件：
事件一：主体结构施工过程中发生了多次设计变更，承包人在编制的竣工结算书中提出设计变更实际增加费用共计70万元，但发包方不同意该设计变更增加费。
事件二：中央空调设备经比选后，承包方按照发包方确认的价格与设备供应商签订了80万元采购合同。在竣工结算时，承包方按投标报价120万元编制结算书，而发包方只同意按实际采购价80万元进行结算。双方为此发生争议。
事件三：办公楼工程经四方竣工验收质量为合格，但未获得省优质工程奖。发包方要求没收163万元质量保证金，承包人表示反对。
事件四：办公楼工程实际竣工日期比合同工期拖延了10天，发包人要求承包人承担违约金10万元。承包人认为工期拖延是设计变更造成的，工期应顺延，拒绝支付违约金。
问题：
承包人拒绝承担逾期竣工违约责任的观点是否成立?说明理由。

选项

答案承包人拒绝承担逾期竣工违约责任的观点不能成立。理由：案例中承包人未在约定时限内提出顺延或增加工期的要求，所以工期不能顺延，承包人应承担逾期竣工10天的违约金10万元。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/xJ4cFFFM

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

关于其他不合理预见的风险说法错误的是()。

不属于业主方的风险管理措施()。

在FIDIC“黄皮书”以及ICE编制的合同条件中，都将设备工程监理人员分为()。

在可以顺延工期的情况下，只有()才有权要求承包人采取赶工措施按期或提前完成。

F1DIC条款中因承包商的一般违约令业主蒙受损失时，通常利用()补偿损失。

工程师对承包商提交的施工计划的审查不包括()。

关于施工进度管理的说法错误的是()。

设备工程合同正式签字前，当事人双方的代表或其肋手工对准备签字的正式方本与草签的文本再重新复核。对设备工程合同签字前采取“慎之又慎”态度是非常必要的。双方应进行下列工作有()。

承包商编制的承包商文件及其他设计文件的版权和其他知识产权应归()所有。

如果承包商有下列行为，雇主有权终止合同()。

Itsoundsasifthetelephone______.

脾脏的病变多引起消化系统问题，寒湿困脾证的临床表现包括()。

在计算机网络中，常将实现通信功能的设备和软件称为()。

甲、乙因某不动产发生纠纷，甲欲通过诉讼方式解决。其选择诉讼管辖法院的下列表述中，符合法律规定的是()。

行为的伦理道德规范

1924年在共产国际的帮助和撮合下国共两党以“党内合作”的形式实现了第一次合作。第一次国共合作的形成极大地推动了中国民主革命的进程。以下关于第一次国共合作的说法，正确的有

例如：为了让自己更健康，他每天都花一个小时去锻炼身体。★他希望自己很健康。(√)今天我想早点儿回家。看了看手表，才5点。过了一会儿再看表，还是5点，我这才发现我的手表不走了。★那块手表不是他的。(×)

A、managedB、wantedC、failedD、likedC本句意为：轮到数学时，他给我们出了一些非常难的题目，我们没能做出来。故正确的答案为C。