首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某机械厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工业厂房工程项目施工合同,同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B、E、G作业使用
某机械厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工业厂房工程项目施工合同,同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B、E、G作业使用
admin
2014-04-19
33
问题
某机械厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工业厂房工程项目施工合同,同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B、E、G作业使用的主导施工机械一台(乙方自备),台班费为400元/台班,其中台班折旧费为50元/台班。施工网络计划如图5—1所示(时间单位:天)。
甲、乙双方合同约定8月1 5日开工。工程施工中发生如下事件:事件1:降水方案错误,致使工作D推迟2天,乙方人员配合用工增加5个工日,窝工6个工日。事件2:8月21日至22日,场外停电,停工2。天,造成人员窝工16个工日。事件3:因设计变更,工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3,超过了10%;合同中该工作的综合单价为55元/m3,经协商调整后综合单价为50元/m3。事件4:为保证施工质量,乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大,增加工程量15m3,该工作综合单价为78元/m3。事件5:在工作D、E均完成后,甲方指令增加一项临时工作K,经核准,完成该工作需要1天时间,机械1台班,人工10个工日。
上述哪些事件乙方可以提出索赔要求?哪些事件不能提出索赔要求?说明其原因。
选项
答案
对上述事件的索赔判定如下: 事件1中,乙方可提出索赔要求。理由:降水工程由甲方另行发包,是甲方的责任。 事件2中,乙方可提出索赔要求。理由:场外停水、停电造成的人员窝工是不可预见的客观条件。 事件3中,乙方可提出索赔要求。理由:设计变更是甲方的责任,且工作E的工程量增加了50m3,超过了招标文件中工程量的10%。 事件4中,乙方不应提出索赔要求。理由:保证施工质量的技术措施费应由乙方承担。 事件5中,乙方可提出索赔要求。理由:甲方指令增加工作,是甲方的责任。
解析
本题主要考查索赔是否成立。索赔时当事人在合同实施过程中,根据法律、合同规定及惯例,对不应由自己承担责任的情况造成的损失,向合同另一方当事人提出给予赔偿或补偿要求的行为。承包人可以提出索赔的事件(大类)有:
(1)发包人违约(未按合同履行基本工作、为按合同支付工程款、发包人应该承担相应的合同风向却未承担、发包人要求工程进度加速、设计错误或者其他错误指令造成工程的停工窝工等情况、发包人不正当的终止工程);(2)不利于工程的自然条件和客观障碍;(3)工程变更;(4)工期延长或者延误;(5)工程师的指令或者行为有误;(6)合同本身有缺陷;(7)物价上涨(也可以是货币汇率变化);(8)国家政策或法律法规变更;(9)其他承包人干扰(各个承包人之间配合不当给本承包方造成的损失);(10)其他第三人原因。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/wT4cFFFM
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
不安抗辩权是指按照合同规定()享有的中止履行义务的权利。
某建筑工程施工合同中,按市场价格对合同价格作出了约定,在履行合同时,发现某分项工程价款约定不明且未达成补充协议,则应()。
关于附条件的合同,以下说法不正确的是()。
当合同当事人在合同中未约定争议解决方式且未达成补充协议时,可采取的方式是()。
下列单位可以作保证人的有()。
若暂时停工无间断地持续到规定的时间,则承包商可通知工程师要求其同意在以后的2日天内继续实施工程,基于承包商的通知可能产生的后果是()。
进度计划的内容包括()。
进度计划在有关()等方面是很重要的。
月进度报告中应该包括()。
()同即由两个或两个以上合作单位之间,以一个承包人的名义,为共同承包某一工程项目的全部工作明确相互权利、义务和责任的合同。
随机试题
使用Access2003可以直接操作Exeel工作表中的数据。
TUR综合征形成的原因是()
摄影条件可变因素的叙述,错误的是
当事人李某在二审结束后,对于对他作出的终审判决还是不服,遂于2月1日提出了申诉,再审法院于2月6日作出了再审决定,按照一审程序另组合议庭重新开始审理。请问本次审理的审理时限应如何计算(暂不考虑时限延长的诸多情形)?
某高速公路施工项目,全长60.3km,设计车速为120km/h,路面面层采用水泥混凝土路面施工方法,并采用滑轮式摊铺机进行施工。施工单位项目经理为了确保工程质量,组织有关人员对该工程设置了如下质量控制关键点:(1)基层强度、平整度、高程的检查与控制;(
如果阿根廷参加联盟,则巴西和智利将抵制联盟。如果巴西和智利有一国抵制联盟,那么联盟就会名存实亡,而联盟没有名存实亡。从这段文字可以推出()。
在多元回归的方法中,除下面哪种方法外,各预测源进入回归方程的次序是单纯由统计数据决定的?()
把基层群众自治制度纳入中国特色社会主义民主政治制度的基本范畴,依据是
在当代社会,有序的公共生活对经济社会健康发展的重要意义愈加突出。具体体现在
习近平指出:“新时代中国青年要自觉树立和践行社会主义核心价值观。”培育和践行社会主义核心价值观,既要目标高远,保持定力、不懈奋进,又要脚踏实地,严于律己、精益求精,将社会主义核心价值观转化为人生的价值准则。这就需要我们做到
最新回复
(
0
)