首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某施工单位承接了某城市道路A合同段的施工任务,其中包括8km的路基、路面工程和一座跨径80m的桥梁施工。该合同段土质以松散砂土和黏土为主,土质含水量为20%,路基施工中有大量土方需转运200~300m。 施工前,项目部组织编写
【背景资料】 某施工单位承接了某城市道路A合同段的施工任务,其中包括8km的路基、路面工程和一座跨径80m的桥梁施工。该合同段土质以松散砂土和黏土为主,土质含水量为20%,路基施工中有大量土方需转运200~300m。 施工前,项目部组织编写
admin
2022-12-06
30
问题
【背景资料】
某施工单位承接了某城市道路A合同段的施工任务,其中包括8km的路基、路面工程和一座跨径80m的桥梁施工。该合同段土质以松散砂土和黏土为主,土质含水量为20%,路基施工中有大量土方需转运200~300m。
施工前,项目部组织编写了施工组织设计,并将路面分成三个工作量相等的施工段,基层和面层各由一个专业作业队施工。基层的三个段落按每段25d,面层的三个段落按每段15d等节拍组织线性流水施工,并绘制了总体进度计划(见图2-1)。合同约定工期为300d,并规定每提前工期1d,奖励0.5万元;每拖延工期1d,罚款0.8万元。
在施工准备阶段,项目部将桥梁工程的基础施工指派给某专业作业队实施,但由于种种原因,施工时间需调整为70d。
在桥梁基础施工中,由于监理工作失误,使该桥施工暂停10d,导致人员和租赁的施工机具窝工10d,项目部在规定时间内就此向监理公司提出了费用索赔。
指出桥梁基础施工中机具窝工时可索赔的机械费用组成。项目部是否可以直接向监理公司提出索赔?说明理由。
选项
答案
(1)可索赔的机械费用有:实际租金加设备调进调出费用的分摊。 (2)项目部不可以直接向监理公司提出索赔。 (3)理由:因为施工单位与监理公司之问没有合同关系,而只与业主有合同关系,因此项目部只能向业主提出索赔,业主再向监理公司提出索赔。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/tcniFFFM
本试题收录于:
市政公用工程管理与实务题库二级建造师分类
0
市政公用工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
磺酰脲类药物的作用为()。
间质、胶原纤维和小血管壁的一种局部性坏死,坏死组织结构消失,边界不清的是(
心内科病房新收治一位男性老年患者,患者认为普通病房人多嘈杂,休息不好,强烈要求入住单间病房,不给安排的话就拒绝配合各项医疗诊治工作,但当时单间均已住满。面对患者的要求,医务人员哪种沟通最恰当?()
某市统计局开展了一次关于市民参加慈善捐助活动的专题调查,成功访问了该市2003位16周岁及以上的常住市民。调查显示,47.5%的市民在过去一年中参加过不同种类的慈善捐助活动。能够从上述资料中推出的是()。
孕妇李某,37岁,备孕五年终于成功自然受孕,但在孕26周时发现胎膜早破,医院接诊医生检查发现,李某并未定期产检,患有妊娠高血压、高血糖等,羊水检查发现二度感染,医生综合各种因素之后,不建议李某保胎。李某和家属无法接受事实,指责医生不负责任,强烈要求住院保胎
对于以飞沫方式传播的病毒,人们应该在大风和下雨时特别做好病毒防护措施,因为刮风会把病毒吹得到处都是,下雨会让病毒更快繁殖,它们都会加速病毒在空气中的传播。以下各项如果为真,除哪项外均能质疑上述观点?
1915年,爱因斯坦提出了广义相对论,他认为引力是时空扭曲的结果。在过去的一个世纪,广义相对论的那些看似()的预言,一一被验证,其中一个最()的预言是,当中子星和黑洞等大质量天体相互碰撞时,时空结构会出现波动。这类事
2016年10月28日,被保险人华东联合制罐有限公司(以下简称华东制罐公司)、华东联合制罐第二有限公司(以下简称华东制罐第二公司)与江苏镇江安装集团有限公司(以下简称镇江安装公司)签订《建设工程施工合同》,约定由镇江安装公司负责被保险人整厂机器设备迁建安装
按照炮孔的起爆顺序可以分为排间微差起爆、斜线起爆、直线掏槽起爆、间隔孔起爆、逐孔起爆等起爆方案。下列选项中属于斜线起爆的是()。
某铁矿隶属于甲省某钢铁集团公司,是该钢铁公司最主要的铁矿石原料基地,该矿山由两个露天采场构成,两矿区相距约2.3km。铁矿初步规模为年产原矿200×104t,露天开采,采用窄轨平硐、溜井、胶带斜井混合开拓运输方式,露天采场采用单壁路堑阶段台阶开拓开采,
随机试题
使用Access2003可以直接操作Exeel工作表中的数据。
TUR综合征形成的原因是()
摄影条件可变因素的叙述,错误的是
当事人李某在二审结束后,对于对他作出的终审判决还是不服,遂于2月1日提出了申诉,再审法院于2月6日作出了再审决定,按照一审程序另组合议庭重新开始审理。请问本次审理的审理时限应如何计算(暂不考虑时限延长的诸多情形)?
某高速公路施工项目,全长60.3km,设计车速为120km/h,路面面层采用水泥混凝土路面施工方法,并采用滑轮式摊铺机进行施工。施工单位项目经理为了确保工程质量,组织有关人员对该工程设置了如下质量控制关键点:(1)基层强度、平整度、高程的检查与控制;(
如果阿根廷参加联盟,则巴西和智利将抵制联盟。如果巴西和智利有一国抵制联盟,那么联盟就会名存实亡,而联盟没有名存实亡。从这段文字可以推出()。
在多元回归的方法中,除下面哪种方法外,各预测源进入回归方程的次序是单纯由统计数据决定的?()
把基层群众自治制度纳入中国特色社会主义民主政治制度的基本范畴,依据是
在当代社会,有序的公共生活对经济社会健康发展的重要意义愈加突出。具体体现在
习近平指出:“新时代中国青年要自觉树立和践行社会主义核心价值观。”培育和践行社会主义核心价值观,既要目标高远,保持定力、不懈奋进,又要脚踏实地,严于律己、精益求精,将社会主义核心价值观转化为人生的价值准则。这就需要我们做到
最新回复
(
0
)