首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某承包商承建一基础设施项目,其施工网络进度计划如图1-1所示。 工程实施到第5个月末检查时,A2工作刚好完成,B1工作已进行了1个月。在施工过程中发生了如下事件: 事件1:A1工作施工半个月发现业主提供的地质资料不准确,经与业主、设计单
某承包商承建一基础设施项目,其施工网络进度计划如图1-1所示。 工程实施到第5个月末检查时,A2工作刚好完成,B1工作已进行了1个月。在施工过程中发生了如下事件: 事件1:A1工作施工半个月发现业主提供的地质资料不准确,经与业主、设计单
admin
2013-06-10
21
问题
某承包商承建一基础设施项目,其施工网络进度计划如图1-1所示。
工程实施到第5个月末检查时,A2工作刚好完成,B1工作已进行了1个月。在施工过程中发生了如下事件:
事件1:A1工作施工半个月发现业主提供的地质资料不准确,经与业主、设计单位协商确认,将原设计进行变更,设计变更后工程量没有增加,但承包商提出以下索赔:
设计变更使A1工作施工时间增加1个月,故要求将原合同工期延长1个月。
事件2:工程施工到第6个月,遭受飓风袭击,造成了相应的损失,承包商及时向业主提出费用索赔和工期索赔,经业主工程师审核后的内容如下:
(1) 部分已建工程遭受不同程度破坏,费用损失30万元。
(2) 在施工现场承包商用于施工的机械受到损坏,造成损失5万元;用于工程上待安装设备(承包商供应)损坏,造成损失1万元。
(3) 由于现场停工造成机械台班损失3万元,人工窝工费2万元。
(4) 施工现场承包商使用的临时设施损坏,造成损失1.5万元;业主使用的临时用房破坏,修复费用1万元。
(5) 因灾害造成施工现场停工0.5个月,索赔工期0.5个月。
(6) 灾后清理施工现场,恢复施工需费用3万元。
事件3:A3工作施工过程中由于业主供应的材料没有及时到场,致使该工作延长1.5个月,发生人员窝工和机械闲置费用4万元(有签证)。
分别指出事件2中承包商的索赔是否成立,并说明理由。
选项
答案
遭受飓风袭击属于不可抗力事件的发生,按不可抗力事件发生后的责任承担方法来判断。 (1) 部分已建工程破坏而损失的30万元的索赔成立。 理由:工程本身的损害由发包人承担。 (2) 承包商施工机械损坏而损失的5万元索赔不成立。 理由:承包人机械设备损坏及停工损失由承包人承担。 (3) 用于工程待安装设备损坏而损失的1万元索赔成立。 理由:运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损坏由发包人承担。 (4) 施工机械台班损失3万元和人工窝工费2万元的索赔不成立。 理由:承包人机械设备损坏及停工损失由承包人承担。 (5) 承包商使用的临时设施损坏而损失的1.5万元索赔不成立。 理由:承包商使用的临时设施的损失应由承包商承担。 (6) 业主使用的临时用房破坏的修复费用的1万元索赔成立。 理由:工程所需的清理、修复费用由发包人承担。 (7) 因灾害造成施工现场停工0.5个月的工期索赔成立。 理由:不可抗力延误的工期相应顺延。 (8) 灾后清理施工现场的费用索赔成立。 理由:工程所需的清理、修复费用由发包人承担。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/sJFcFFFM
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
建设项目管理类型不可按()划分。
监理工程师不得采取()形式对建设工程实施监理。
建设工程竣工验收可以不具备()条件。
设备监造工作的监理资料应包括()内容。
因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或申请仲裁的期限为(),自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算
项目监理机构应定期检查承包单位的直接影响工程质量的计量设备的技术状况。计量设备指施工中使用的()设备。
监理组织结构中一般应有()层次。
按信息范围的不同,可以把建设工程项目信息分为()。
建设工程信息管理系统的目标是()。
通过网络、电话、电报、电传、计算机、电视、录像、录音、广播等现代化手段收集及处理的一部分信息是()。
随机试题
ABC集团公司是XYZ会计师事务所的常年审计客户,上年度各项内部控制设计合理并运行有效。X注册会计师正在对ABC集团公司本年度的内部控制进行了解,并评估重大错报风险。ABC集团公司有20余家子公司。2013年初,为了满足集团公司对财务信息实时性、准确性、真
下述关于多烯磷脂酰胆碱的描述,正确的有
独立董事的产生由( )决定。
甲公司应付乙公司账款90万元,由于发生严重财务困难,甲公司无法偿还欠款,与乙公司达成债务重组协议,甲公司以一台设备抵偿债务。该设备的账面原价为120万元,已提折旧30万元,已提减值准备10万元,公允价值为65万元,甲公司因该项债务重组业务对损益的影响金额为
从投资的功能上可以将投资动机划分为( )。
一般来说,认知风格中场依存性者更感兴趣的学科是()。
科学家对发掘于埃塞俄比亚哈达尔遗址的南方古猿足骨的第4根跖骨化石进行分析研究后发现,非洲南方古猿具有定型的弓形足。他们据此认为,人类的祖先早在320万年前就开始像现代人一样用双脚行走。以下哪项如果为真,最能支持上述论证?
(2003年试题,三)过坐标原点作曲线y=lnx的切线,该切线与曲线y=lnx及x轴围成平面图形D(见图1一3—5).求D的面积A;
设有下列二叉树:对此二叉树中序遍历的结果为______。
Youaregoingtowriteabout200wordsonthefollowingtopic"Whatwillhappenwhenone’smothertongueislost’.Youarerequi
最新回复
(
0
)