工程在施工合同履行期间发生共同延误事件，正确的处理方式是( )。

admin2016-03-05 41

问题工程在施工合同履行期间发生共同延误事件，正确的处理方式是( )。

选项 A、按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失
B、发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿
C、承包人是初始延误者，承包人只能得到工期补偿，但得不到费用补偿
D、客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难得到费用补偿

答案D

解析本题考查的是共同延误的处理。在实际施工过程中，工期拖期很少是只由一方造成的，往往是两、三种原因同时发生(或相互作用)而形成的，故称为“共同延误”。在这种情况下，要具体分析哪一种情况延误是有效的，应根据以下原则：
(1)首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任。
(2)如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿。
(3)如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期延长，但很难得到费用补偿。
(4)如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/SmHPFFFM

本试题收录于：建设工程计价题库一级造价工程师分类

建设工程计价

一级造价工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

工程在施工合同履行期间发生共同延误事件，正确的处理方式是( )。

建设工程计价

一级造价工程师

下列()玻璃幕墙施工安装需要施加预应力。

以下说法正确的是()。

具有抗折强度高、耐磨损、耐酸碱、不变色、寿命长等优点的外墙饰面材料是()。

影响混凝土密实性的实质性因素是()。

根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》，当设计未明确时，()工程量可为暂估量，结算时按现场签证数量计算。

应避免因工程地质勘查不详而引起工程造价增加的情况是()。

下列关于地下水影响边坡稳定性，叙述错误的是()。【2009年真题】

根据《建设工程工程量清单计价规范》，以下关于装饰装修工程量计算，正确的说法是()。【2007年真题】

根据有关技术标准，砖砌体砌筑砂浆应满足的要求有()。【2012年真题】

作为工程造价资料的应用，其结果能使工程造价控制由静态转入动态的关键是(　　)。

当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以请求履行，除非：（）

精神紧张可导致

既能治疗局部病症，又能治疗本经循行所属远隔部位病症的腧穴是

下级人民法院在接到最高人民法院执行死刑的命令后，应于7日内执行。但有下列哪些情形，应当停止执行?

电机和低压电器的外壳防护包括两种防护，防护等级用“IP＋数字＋数字”表示。下列对电气设备防护等级的描述中错误的是()。

某钢筋混凝土结构二层房屋的分项工程按A，B，C3个施工过程进行分层施工,组织成流水节拍分别为tA=6d，tB=6d，tC=9d的加快成倍节拍流水施工,则每层施工段数是()。

《注册建造师管理规定》中规定，申请人有()情形，不予注册。

居住在某市A区的公民酒后驾驶，被该市B区公安分局处以拘留15天的治安处罚，其对此决定不服，应向()申请行政复议。

已知X=－31／64，若采用8位定点机器码表示，则[x]原=(3)，[x]补=(4)。(4)

工程在施工合同履行期间发生共同延误事件，正确的处理方式是( )。

建设工程计价

一级造价工程师

下列()玻璃幕墙施工安装需要施加预应力。

以下说法正确的是()。

具有抗折强度高、耐磨损、耐酸碱、不变色、寿命长等优点的外墙饰面材料是()。

影响混凝土密实性的实质性因素是()。

根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》，当设计未明确时，()工程量可为暂估量，结算时按现场签证数量计算。

应避免因工程地质勘查不详而引起工程造价增加的情况是()。

下列关于地下水影响边坡稳定性，叙述错误的是()。【2009年真题】

根据《建设工程工程量清单计价规范》，以下关于装饰装修工程量计算，正确的说法是()。【2007年真题】

根据有关技术标准，砖砌体砌筑砂浆应满足的要求有()。【2012年真题】

作为工程造价资料的应用，其结果能使工程造价控制由静态转入动态的关键是( )。

当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以请求履行，除非：（）

精神紧张可导致

既能治疗局部病症，又能治疗本经循行所属远隔部位病症的腧穴是

下级人民法院在接到最高人民法院执行死刑的命令后，应于7日内执行。但有下列哪些情形，应当停止执行?

电机和低压电器的外壳防护包括两种防护，防护等级用“IP＋数字＋数字”表示。下列对电气设备防护等级的描述中错误的是()。

某钢筋混凝土结构二层房屋的分项工程按A，B，C3个施工过程进行分层施工,组织成流水节拍分别为tA=6d，tB=6d，tC=9d的加快成倍节拍流水施工,则每层施工段数是()。

《注册建造师管理规定》中规定，申请人有()情形，不予注册。

居住在某市A区的公民酒后驾驶，被该市B区公安分局处以拘留15天的治安处罚，其对此决定不服，应向()申请行政复议。

已知X=－31／64，若采用8位定点机器码表示，则[x]原=__________(3)，[x]补=__________(4)。(4)

作为工程造价资料的应用，其结果能使工程造价控制由静态转入动态的关键是(　　)。

已知X=－31／64，若采用8位定点机器码表示，则[x]原=(3)，[x]补=(4)。(4)