首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
1.背景 经过合法的招投标,某机场基建指挥部与某施工单位签订了工程承包合同,工程未进行投保。在工程施工过程中遭受到了50年不遇的暴风雨袭击,造成已安装在航站楼地下一层的配电柜被淹。该施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附有关的索赔资料和证据,索赔报告的
1.背景 经过合法的招投标,某机场基建指挥部与某施工单位签订了工程承包合同,工程未进行投保。在工程施工过程中遭受到了50年不遇的暴风雨袭击,造成已安装在航站楼地下一层的配电柜被淹。该施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附有关的索赔资料和证据,索赔报告的
admin
2016-09-26
25
问题
1.背景
经过合法的招投标,某机场基建指挥部与某施工单位签订了工程承包合同,工程未进行投保。在工程施工过程中遭受到了50年不遇的暴风雨袭击,造成已安装在航站楼地下一层的配电柜被淹。该施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附有关的索赔资料和证据,索赔报告的主要内容如下:
(1)遭遇暴风雨袭击是非施工单位造成的损失,故应由业主承担赔偿责任。
(2)部分电气柜因被水浸泡而损坏,需更换,造成367万元人民币的经济损失,应由业主承担。
(3)施工单位暂时搁置在地下的钢架及电机被水浸泡,需要修复,造成损失38万元;由于现场排水抢险,工程停工10d,造成工人窝工费3.2万元,均应由业主支付。
(4)因暴风雨抢险造成停工10d,要求工期顺延10d。
2.问题
对施工单位提出的要求应如何处理?
选项
答案
依据施工单位的索赔报告顺序。 1)经济损失应由业主与施工单位分别承担,工期延误应予签准顺延; 2)这367万元应由业主承担; 3)索赔不予认可,应由施工单位承担; 4)认可顺延合同工期10d。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/NrUPFFFM
本试题收录于:
民航工程管理与实务题库一级建造师分类
0
民航工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
港航工程混凝土的配制强度公式为:fcu,o=fcu,k+1.645σ式中fcu,o为()。
某港的理论深度基准面与黄海平均海平面的高差为2.0m,港口地形图中标注的港口港池泥面高程为一14m,某施工单位需在港池内拖运沉箱,沉箱的最小稳定吃水为13m,沉箱拖运时的潮高为0.5m、富裕水深取0.5m。问题:如果不能拖运,改用乘潮拖运,潮高最低要达
硅酸盐水泥的最低强度等级是()。
无备淤深度的航道疏浚工程设计底边线以内水域()。
预应力混凝土结构的优点是()。
为保证混凝土的耐久性,混凝土应()。
《合同法》规定的解决合同纠纷的方式有()。
水运工程施工招标方式有()。
滑行道桥钻孔灌注桩清孔时应要求()。
滑行道桥沉降缝的位置应按设计要求设置缝宽均匀一致,从上到下竖直贯穿桥涵结构物。缝端面必须平整,按设计要求设置()。
随机试题
A、Heisproficientindriving.B、Heiskindandlearned.C、Heknowsashortcuttothemuseum.D、Heisaninexperiencedtaxidriv
患儿女性,3岁,因“肺炎,脓毒性休克”收住儿科重症监护室(PICU)。入院第3天,休克已经纠正,呼吸机治疗,腹胀,无肠鸣音,胃管内引流出咖啡样胃液。此时静脉营养成分的选择是
生物转化中甲基可来自生物转化中乙酰基可来自
男性,10岁。突发剑突下阵发性剧烈绞痛3小时,发作时辗转不安,呻吟痛苦,伴恶心呕吐,发作过后如常人。检查无发热无黄疸,腹平软无明显压痛,白细胞计数正常。应诊断为何病
利用中药中各成分沸点的差别进行提取分离的方法是
河流充分混合段是指污染物浓度在断面上均匀分布的河流。当()时,可以认为达到均匀分布。
甲公司严重资不抵债。因不能清偿到期债务向法院申请破产。下列财产属于债务人财产的是()。
个体在解决问题过程中,思维沿着许多不同的方向扩展,使观念发散到各个有关方面,最终产生多种可能的答案的认知方式称为()。
配置路由器时,PC机的串行口与路由器的(59)相连,路由器与PC机串行口通信的默认数据速率为(60)。(59)
AsmanyasoneinfourU.S.workersmaybechronicallyangryonthejob,withangryemployeesalsomorelikelytobebored,hav
最新回复
(
0
)