首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同,主要内容包括设备基础、设备铜架(多层)、工艺设备、工业管道和电气仪表安装等。工程开工前,施工单位按合同约定向建设单位提交了施工进度计划,如下图所示。 上述施工进度计划中,设备钢架吊装和工艺
【背景资料】 某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同,主要内容包括设备基础、设备铜架(多层)、工艺设备、工业管道和电气仪表安装等。工程开工前,施工单位按合同约定向建设单位提交了施工进度计划,如下图所示。 上述施工进度计划中,设备钢架吊装和工艺
admin
2019-03-02
27
问题
【背景资料】
某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同,主要内容包括设备基础、设备铜架(多层)、工艺设备、工业管道和电气仪表安装等。工程开工前,施工单位按合同约定向建设单位提交了施工进度计划,如下图所示。
上述施工进度计划中,设备钢架吊装和工艺设备吊装两项工作共用一台塔式起重机(以下简称塔机),其他工作不使用塔机。经建设单位审核确认,施工单位按该进度计划进场组织施工。
在施工过程中,由于建设单位要求变更设计图纸,致使设备铜架制作工作停工10天(其他工作持续时间不变)。建设单位及时向施工单位发出通知,要求施工单位塔机按原计划进场,调整进度计划,保证该项目按原计划工期完工。
施工单位采取措施将工艺设备调整工作的持续时间压缩3天,得到建设单位同意。施工单位提出的费用补偿要求如下,但建设单位没有全部认可。
(1)工艺设备调整工作压缩3天,增加赶工费10000元。
(2)塔机闲置10天损失费,1600元/天(含运行费300元/天)×10天=16000天。
(3)设备钢架制作工作停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失费15000元。
【问题】
施工单位按原计划安排塔机在工程开工后最早投入使用的时间是第几天?按原计划设备钢架吊装与工艺设备吊装工作能否连续作业?说明理由。
选项
答案
(1)按原计划安排塔机最早投人使用的时间是第37天。(2)按原计划设备钢架吊装与丁艺设备吊装工作可以实现连续作业。理由:设备钢架吊装最迟结束时间是第75天,而工艺设备吊装最早开始时间是第76天,设备钢架吊装按最迟开始时间第44天投入使用就可使两项工作连续作业而不影响总工期。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/C5rwFFFM
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
机电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
按输送介质的性质分类,管道系统可分为()。
输配电架空线路施工工序为:勘测定位、基础施工、()等。
【背景资料】某机电安装公司在2011年所承接的化工项目中,一条材质为15Cr—Mo的压力管道经现场组对、手工焊接完成后,在无损检测时发现该压力管道中多道焊口不合格,致使工期推迟,经济损失3万元。对此,监理工程师会同项目质量技术人员进行了现场和资料检查,以
【背景资料】某机电安装公司在2011年所承接的化工项目中,一条材质为15Cr—Mo的压力管道经现场组对、手工焊接完成后,在无损检测时发现该压力管道中多道焊口不合格,致使工期推迟,经济损失3万元。对此,监理工程师会同项目质量技术人员进行了现场和资料检查,以
【背景资料】某施工单位承建一南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程。合同工期为10个月,于2010年11月10日开工,2011年9月10日竣工。该工程的特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等,均布置在有通风设施和排水设施的地下室。
【背景资料】某施工单位承建一南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程。合同工期为10个月,于2010年11月10日开工,2011年9月10日竣工。该工程的特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等,均布置在有通风设施和排水设施的地下室。
【背景资料】某施工单位承建一南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程。合同工期为10个月,于2010年11月10日开工,2011年9月10日竣工。该工程的特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等,均布置在有通风设施和排水设施的地下室。
【背景资料】某施工单位通过公开招标方式中标了某外资企业一新建的大型机电安装工程项目,并与业主签订了施工总承包合同。事件一:投标人在投标阶段,根据招标文件所提供的施工图纸核对工程量清单,发现招标人提供的工程量清单中的工程量与招标图纸存在较大差异。事件二
塔器现场到货状态分为整体到货、分段到货、分片到货。分片到货的设备直径()3.8m。
随机试题
下列遗嘱中,能够产生相应的法律效力的是()。
人民法院受理某有限公司破产申请后,下列哪项说法是错误的?()
行政诉讼当事人向第一审人民法院申请执行生效的判决、裁定,若申请人为公民,期限是多长时间?( )
按《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)规定,属于企业管理费的有( )。
组织的构成要素一般包括()。
某承包商于2004年11月1日同客户签订建造一栋大楼的合同,工期大约18个月,合同总造价5000万元,2005年12月31日工程完成程度为80%,2004年年底已确认的合同收入为800万元,则2005年的合同收入为( )。
对于基金投资人主动认购或申购的基金产品风险超越基金投资人风险承受能力的情况,()。
以“教育的终身化”为教育特征的时期是()。
世界海拔最高的高原是()。
DeafteenagersOrlandoChavezandGermanResendizhavebeenfriendssincekindergarten(幼儿园).Togetherthetwoboys,whogotoEsco
最新回复
(
0
)