一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75%的过错责任。则损失的承担应为(　　)。

admin2009-06-19 22

问题一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75%的过错责任。则损失的承担应为(　　)。

选项 A、各自承担自己的损失
B、甲方赔偿乙方1万元损失
C、甲方赔偿乙方2万元损失
D、甲方赔偿乙方4万元损失

答案B

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/BYQcFFFM

本试题收录于：设备监理合同管理题库注册设备监理师分类

设备监理合同管理

注册设备监理师

相关试题推荐

下列有关城市规划的说法中正确的一项是()。
城市化稳定阶段，城市人口占总人口的比重在()以上。
某业主建设一条自动化生产线，经招投标选择某设备监理单位进行安装工程监理，业主要求设备监理单位在设备监理合同生效后的一个月内提交设备监理规划。通过招标，业主选择了一家安装公司总承包该生产线的安装、调试任务，安装公司自行完成该安装工程。在得到业主许可后，该安装
某设备工程基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑，需将供水管道改线，并对地基进行处理。为此，业主以书面形式通知施工单位停工10天，并同意合同工期顺延10天。为确保继续施工，要求工人、施工机械等不要撤离施工现场，但在通知中未涉及由此造成施工单位停工损失如何处理
某设备工程项目施工合同价为560万元，合同工期为6个月，施工合同中规定：(1)开工前业主向施工单位支付合同价20%的预付款。(2)业主自第一个月起，从施工单位的应得工程款中按10%的比例扣留保留金，保留金限额暂定为合同价的5%，保留金到第三
某网络图有A～M共13项工作，其中的工作K是J的前一时段的紧后工作，K又是H后一时段的紧前工作。根据逻辑关系绘出双代号网络图(见图5-2)。其中，节点编号①～⑦是正确的。问题：1．逐条列出并说明网络中的错误。2．绘出正确的网络图(工
【背景材料】建筑工程由于建设周期持续时间长，所涉及的风险因素多，所以工程风险很大。这就要求监理工程师加强对工程风险的识别和防范，图1-7所示为某建设工程风险识别的过程图。问题：
某工程项目的安装工程在施工过程中，一是业主未按期提交施工图纸造成工作K施工延误工期20天，完成该工作的人员和机械调往其他工程部位继续施工；二是业主提出设计变更造成工作O的工作量增加，使该项工作施工持续时间成为40天(见图4-38)。施工单位在规定的期限内向
当采用装运港船上交货价的形式进口设备时，其抵岸价格中不应包括(　　)。
因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指()。

随机试题

在《社会组织与经济组织理论》一书中，他最早提出一套比较完整的行政组织体系理论，因此被称之为“组织理论之父”。他就是法国古典管理理论的代表——韦伯。()
下列关于细胞原癌基因的叙述，正确的是()(2007年)
入院后即查血清酶，下列哪种心肌酶在起病后最早升高该患者的早搏应选用哪项治疗措施
下列病名中以疾病特性命名的是
采用导管法灌注水下混凝土前，应对导管做()。
在漫长的岁月里，新疆各族人民之间建立了深厚的感情，创造了了不起的业绩。民族有别，信仰有别，饮食有别，风俗有别，但是这些丝毫不能妨碍他们融合成一个伟大的共同体——中华民族大家庭。没有这样一个基础，新疆不可能发生翻天覆地的变化；没有这样一个基础，乌鲁木齐这个最
蔡戈尼效应：指对未完成的工作比对已完成的工作有较好的记忆效果的现象，1927年由德国心理专家蔡戈尼在记忆试验中发现。下列属于蔡戈尼效应的是()。
嵌入式系统开发时，由于受到目标机资源的限制，需要建立一个__________【77】与目标机组成的调试架构来完成开发工作。若目标机为裸机环境时，通常需要通过__________【78】接口来完成硬件环境测试及初始软件的调试和下载。
DES算法属于加密技术中的()。
TheInternethasbecomemorewidelyused,anditisespeciallypopularwithyoungpeople.However,somearguethattheInternet

最新回复(0)

一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75%的过错责任。则损失的承担应为( )。

设备监理合同管理

注册设备监理师

下列有关城市规划的说法中正确的一项是()。

城市化稳定阶段，城市人口占总人口的比重在()以上。

【背景材料】建筑工程由于建设周期持续时间长，所涉及的风险因素多，所以工程风险很大。这就要求监理工程师加强对工程风险的识别和防范，图1-7所示为某建设工程风险识别的过程图。问题：

当采用装运港船上交货价的形式进口设备时，其抵岸价格中不应包括( )。

因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指()。

在《社会组织与经济组织理论》一书中，他最早提出一套比较完整的行政组织体系理论，因此被称之为“组织理论之父”。他就是法国古典管理理论的代表——韦伯。()

下列关于细胞原癌基因的叙述，正确的是()(2007年)

入院后即查血清酶，下列哪种心肌酶在起病后最早升高该患者的早搏应选用哪项治疗措施

下列病名中以疾病特性命名的是

采用导管法灌注水下混凝土前，应对导管做()。

蔡戈尼效应：指对未完成的工作比对已完成的工作有较好的记忆效果的现象，1927年由德国心理专家蔡戈尼在记忆试验中发现。下列属于蔡戈尼效应的是()。

嵌入式系统开发时，由于受到目标机资源的限制，需要建立一个__________【77】与目标机组成的调试架构来完成开发工作。若目标机为裸机环境时，通常需要通过__________【78】接口来完成硬件环境测试及初始软件的调试和下载。

DES算法属于加密技术中的()。

TheInternethasbecomemorewidelyused,anditisespeciallypopularwithyoungpeople.However,somearguethattheInternet

一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75%的过错责任。则损失的承担应为(　　)。

当采用装运港船上交货价的形式进口设备时，其抵岸价格中不应包括(　　)。

嵌入式系统开发时，由于受到目标机资源的限制，需要建立一个【77】与目标机组成的调试架构来完成开发工作。若目标机为裸机环境时，通常需要通过【78】接口来完成硬件环境测试及初始软件的调试和下载。