甲厂准备兴建职工宿舍楼一处，乙建筑公司承包该项工程，下列选项中，乙公司可以顺延工程日期的情形有哪些?( )

admin2014-02-08 40

问题甲厂准备兴建职工宿舍楼一处，乙建筑公司承包该项工程，下列选项中，乙公司可以顺延工程日期的情形有哪些?( )

选项 A、隐蔽工程在隐蔽以前，乙公司通知甲厂派人检查，但甲接到通知后，过了15天，仍未派人检查
B、甲方未依约定的规格及标准提供建筑材料
C、施工期间，因阴雨连绵，致工程进度缓慢
D、施工期间，乙公司某重要设备被小偷盗走

答案A,B

解析本题考查的是建设工程合同中，承包人顺延工程日期的条件。承包人可以顺延工程日期的情形有：(1)《合同法》第278条的规定，承包人乙在隐蔽工程隐蔽前，通知发包人检查而发包人甲未及时检查的，可顺延工期；(2)《合同法》第283条的规定，在发包人甲未依约定的时间、要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料，承包人可顺延工期。其他情况下均不得顺延工程日期，故本题A、B项正确。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/5vOlFFFM

本试题收录于：试卷二题库法律职业资格分类

试卷二

法律职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

甲厂准备兴建职工宿舍楼一处，乙建筑公司承包该项工程，下列选项中，乙公司可以顺延工程日期的情形有哪些?( )

试卷二

法律职业资格

关于业主的建筑物区分所有权，表述正确的是：

甲向乙订购15万元货物，双方约定：“乙收到甲的5万元定金后，即应交付全部货物。”合同订立后，乙在约定时间内只收到甲的2万元定金。下列说法哪一个是正确的?

甲雇佣乙为其火锅店帮工。乙在端送热茶时不慎烫伤在店中玩耍的邻家5岁小孩丙。小孩父母诉诸法院要求赔偿，下列说法何种正确?

根据《保险法》的规定，下列费用应当由保险人承担的是：

甲公司与乙公司商议甲公司的注册商标许可给乙公司使用之事宜，双方达成一致后签订了商标使用许可合同，但双方并未就该合同向商标局备案。对此，以下说法正确的是：

黄萍于3月21日收到人民法院的离婚判决书。黄萍准备提起上诉。但第二天便被单位派到外地参加一个重要会议，会议结束后由因山洪暴发，交通中断，直到4月20日才回来。黄萍还能否对判决提起上诉?()

万某因出国留学将自己的独资企业委托陈某管理，并授权陈某在5万元以内的开支和50万元以内的交易可自行决定。设若第三人对此授权不知情，则陈某受托期间实施的下列哪一行为为我国法律所禁止或无效?()

以下各项中不能够取得票据权利的有哪些?()

成形车刀在切削时，应把车床主轴和滑板等各部分间隙调整得小一些，()。

A．血培养B．尿培养C．胆汁培养D．骨髓培养E．粪便培养伤寒病儿入院时常规培养

正常男性每天排铁

CT扫描程序一般为

A．空白对照B．实验对照C．标准对照D．自身对照E．相互对照实验组施加处理因素，对照组伴随是

甲是一家石油化工企业，将乙醇储罐的检修作业承包给了一家工程建设服务公司乙，下列关于相关方管理的说法当中，错误的是()。

招标人与中标人签订合同后(　　)个工作日内，招标人应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

如果发行的证券化产品属于债券，发行前必须经过()进行信用评级。

单个用户使用的数据视图的描述称为

下列数据结构中，能够按照“先进后出”原则存取数据的是

甲厂准备兴建职工宿舍楼一处，乙建筑公司承包该项工程，下列选项中，乙公司可以顺延工程日期的情形有哪些?( )

试卷二

法律职业资格

关于业主的建筑物区分所有权，表述正确的是：

甲向乙订购15万元货物，双方约定：“乙收到甲的5万元定金后，即应交付全部货物。”合同订立后，乙在约定时间内只收到甲的2万元定金。下列说法哪一个是正确的?

甲雇佣乙为其火锅店帮工。乙在端送热茶时不慎烫伤在店中玩耍的邻家5岁小孩丙。小孩父母诉诸法院要求赔偿，下列说法何种正确?

根据《保险法》的规定，下列费用应当由保险人承担的是：

甲公司与乙公司商议甲公司的注册商标许可给乙公司使用之事宜，双方达成一致后签订了商标使用许可合同，但双方并未就该合同向商标局备案。对此，以下说法正确的是：

黄萍于3月21日收到人民法院的离婚判决书。黄萍准备提起上诉。但第二天便被单位派到外地参加一个重要会议，会议结束后由因山洪暴发，交通中断，直到4月20日才回来。黄萍还能否对判决提起上诉?()

万某因出国留学将自己的独资企业委托陈某管理，并授权陈某在5万元以内的开支和50万元以内的交易可自行决定。设若第三人对此授权不知情，则陈某受托期间实施的下列哪一行为为我国法律所禁止或无效?()

以下各项中不能够取得票据权利的有哪些?()

成形车刀在切削时，应把车床主轴和滑板等各部分间隙调整得小一些，()。

A．血培养B．尿培养C．胆汁培养D．骨髓培养E．粪便培养伤寒病儿入院时常规培养

正常男性每天排铁

CT扫描程序一般为

A．空白对照B．实验对照C．标准对照D．自身对照E．相互对照实验组施加处理因素，对照组伴随是

甲是一家石油化工企业，将乙醇储罐的检修作业承包给了一家工程建设服务公司乙，下列关于相关方管理的说法当中，错误的是()。

招标人与中标人签订合同后( )个工作日内，招标人应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

如果发行的证券化产品属于债券，发行前必须经过()进行信用评级。

单个用户使用的数据视图的描述称为

下列数据结构中，能够按照“先进后出”原则存取数据的是

招标人与中标人签订合同后(　　)个工作日内，招标人应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。