某公路工程项目，业主与施工单位已经签订施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为一名监理工程师，对遇到的下列问题，应提出怎样的处理意见。 [问题] 1．在施工招标文件中，按工期定额计算，工期为550天。但在施工合同中

admin2009-06-15 29

问题某公路工程项目，业主与施工单位已经签订施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为一名监理工程师，对遇到的下列问题，应提出怎样的处理意见。
[问题]
1．在施工招标文件中，按工期定额计算，工期为550天。但在施工合同中，开工日期为1997年12月15日，竣工日期为1999年?月20日，日历天数为581天，请问监理的工期目标应为多少天?为什么?
2．施工合同规定，业主给施工单位供应图纸?套，施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸，增加的施工图纸的费用应由谁来支付?
3．在基槽开挖土方完成后，施工单位未对基槽四周进行围栏防护，业主代表进入施工现场不慎掉人基坑摔伤，由此发生的医疗费用应由谁来支付，为什么?
4．在施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关手续。按地方政府有关规定，在晚上11点以后一般不得施工，若有特殊情况，需要给附近居民补贴，此项费用由谁来承担?
5．在施工中，由于业主供电线路事故原因，造成施工现场连续停电3天，停电后施工单位为了减少损失，经过调剂，工人尽量安排其他生产工作。但现场一台塔吊、两台混凝土搅拌机停止工作，施工单位按规定时间就停工情况和经济损失提出索赔报告，要求索赔工期和费用，监理工程师应如何批复?

选项

答案1.按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有矛盾时，应为协议条款以准。故监理的工期目标应为581天。 2．合同规定业主供应图纸7套，施工单位再要3套图纸，超出合同规定，故增加的图纸费用由施工单位支付。 3．在基槽开挖土方后，在四周设置围栏，按合同文件规定是施工单位的责任。未设围栏而发生人员摔伤事故，所发生的医疗费用应由施工单位支付。 4．夜间施工经业主同意，并办理了有关手续，应由业主承担有关费用。 5．由于施工单位以外的原因造成的停电，在一周内超过8小时，施工单位又按规定提出索赔，监理工程师应批复工期顺延。由于工人已安排进行其他生产工作的，监理工程师应批复因改换工作引起的生产效率降低的费用。造成施工机械停止工作，监理工程师视情况可批复机械设备租赁费或折旧费的补偿。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/dINhFFFM

本试题收录于：合同管理题库公路监理师分类

合同管理

公路监理师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

合同管理

公路监理师

在城市规划区范围内,以出让方式取得土地使用权,闲置一年以上按出让金的30%征收土地闲置费。()

下列对房地产业的基本概念表述正确的是()。

房地产开发类贷款的特点有()。

为加强建设工程勘察设计市场管理,规范建设工程勘察设计市场行为,保证建设工程勘察设计质量,维护市场各方当事人的合法权益,建设部于1999年1月发布第65号令()。

根据《物业管理条例》的规定，住宅物业、住宅小区内的非住宅物业或者与单幢住宅楼结构相连的非住宅物业的业主，应当按照国家有关规定交纳()。

担保公司应当建立担保()，用于担保公司清算时对其所担保债务的清偿。

建设工程监理是监理单位代表政府实施监督的一种行为。()

注册监理工程师的工作内容是控制所监理工程的投资，其目标是投资越省越好。[2003年考题]()

婴儿化脓性脑膜炎时脑膜刺激征不明显是因为

从艺术构思方法上看，“感时花溅泪，恨别鸟惊心”属于【】

体育运动员与正常人相比较

简述劳动争议仲裁在申请与受理阶段的主要工作内容和相关规定。

在学习“保护生物的多样性”时，学生通过搜集目前生物多样性保护取得成效的实例资料，并交流展示，对“保护生物多样性”实践应用有了更深入的理解。这体现了生物教学应注重()。

党对公安工作的政治领导主要是指()。

公民、法人和其他组织可以通过批评、建议、申诉、调查和审查的方式对公安机关及其人民警察的执法活动进行监督。()

-1

YoumightthinkthathamburgerswereinventedintheUnitedStates,butthatisnottotallytrue.These【C1】______,orpatties,a