某实施监理的工程项目，监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题：一是施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置作了移位处理；二是工程的有关试验主要安排在施工单位实验室进行。总监理工程师分析后认为，管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全

admin2019-05-07 42

问题某实施监理的工程项目，监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题：一是施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置作了移位处理；二是工程的有关试验主要安排在施工单位实验室进行。总监理工程师分析后认为，管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全，因此，签认了该施工组织设计报审表并送达建设单位；同时指示专业监理工程师对施工单位实验室资质等级及其试验范围等进行考查。
项目监理过程中发生了如下事件：
事件1：在建设单位主持召开的第一次工地会议上，建设单位介绍工程开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理，要求会后就组织开工。总监理工程师认为施工许可证未办理好之前不宜开工。对此，建设单位代表很不满意，会后建设单位起草了会议纪要，纪要中明确边施工边办理施工许可证，并将此会议纪要送发监理单位、施工单位，要求遵照执行。
事件2：设备安装施工，要求安装人员有安装资格证书。专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员完全不相符，其中五名安装人员无安装资格证串，他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。
事件3：设备调试时，总监理工程师发现施工单位未按技术规程要求进行调试，存在较大的质量和安全隐患，立即签发了工程暂停令，并要求施工单位整改，施工单位用了2天时间整改后被指令复工。对此次停工，施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的申请，强调设备调试为关键工作，停工2天导致窝工，建设单位应给予工期顺延和费用补偿，理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故，停工2天是监理单位要求的，总监理工程师给予批准。
【问题】
总监理工程师应如何组织审批施工组织设计?总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理是否妥当?说明理由。

选项

答案总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的施工组织设计文件，提出审查意见，并经总监理工程师审核、签认后由监理机构报建设单位。总监理工程师认可施工单位施工组织设计中的设备管道竖井位移不妥。理由：设备管道竖井位移属于设计变更，应办理书面变更手续。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/d84cFFFM

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

当事人可以解除合同的情形有()。

下列属于合同法基本原则的是()。

设备监理工程师处理索赔权力包括()。①索赔事由调查权和索赔材料审查权；②索赔理由质疑、否认权；③索赔争议裁决权；④索赔处理决定权；⑤在授权范围内，签发付款证书权。

以下文件中，可以成为索赔产生的文件依据有()。①设备工程合同；②设备工程合同共同条件；③设备工程合同洽商、变更协议；④招标文件、投标书、中标函；⑤设备工程进度计划；⑥工程设计安装图纸、技术

业主希望进一步就合同内容与投标者进行谈判的原因往往足()。

设备合同实施过程中产生争端是在所难免的，因此合同条款中应对争端的解决方式作出规定。一般最常用的法律解决争端的方式是()。

()是设备工程合同签约前唯一一次能和业主方进行“双向”谈判的机会。

在()中，设备监理单位主要从事设备建设项目的可行性研究并参与设计任务书的编制。

设备监理工程师的合同管理工作主要包括()。

下列不符合流行性脑脊髓膜炎的描述是

加工设备能力及状态的监理包括(　　)。

关于人民法院对第二审案件的审理，下列表述中错误的是(　　)。

在你看来，工作是()。

我国在与世界各国和地区发展对外经济关系、扩大对外贸易、吸收和利用外资、发展对外技术交流时，必须坚持的一个共同原则是()。

如何联机帮助的人数较多（超过15人），应在服务器上提供何种服务来优化性能()。A．提供Exchange服务B．提供SQL服务C．提供IIS服务D．提供Netshow服务

负责数据库中查询操作的数据库语言是()。

NonverbalCommunicationLikeallanimals,peoplecommunicatebytheiractionsaswellasbythenoisestheymake.Language

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

当事人可以解除合同的情形有()。

下列属于合同法基本原则的是()。

设备监理工程师处理索赔权力包括()。①索赔事由调查权和索赔材料审查权；②索赔理由质疑、否认权；③索赔争议裁决权；④索赔处理决定权；⑤在授权范围内，签发付款证书权。

以下文件中，可以成为索赔产生的文件依据有()。①设备工程合同；②设备工程合同共同条件；③设备工程合同洽商、变更协议；④招标文件、投标书、中标函；⑤设备工程进度计划；⑥工程设计安装图纸、技术

业主希望进一步就合同内容与投标者进行谈判的原因往往足()。

设备合同实施过程中产生争端是在所难免的，因此合同条款中应对争端的解决方式作出规定。一般最常用的法律解决争端的方式是()。

()是设备工程合同签约前唯一一次能和业主方进行“双向”谈判的机会。

在()中，设备监理单位主要从事设备建设项目的可行性研究并参与设计任务书的编制。

设备监理工程师的合同管理工作主要包括()。

下列不符合流行性脑脊髓膜炎的描述是

加工设备能力及状态的监理包括( )。

关于人民法院对第二审案件的审理，下列表述中错误的是( )。

在你看来，工作是()。

我国在与世界各国和地区发展对外经济关系、扩大对外贸易、吸收和利用外资、发展对外技术交流时，必须坚持的一个共同原则是()。

如何联机帮助的人数较多（超过15人），应在服务器上提供何种服务来优化性能()。A．提供Exchange服务B．提供SQL服务C．提供IIS服务D．提供Netshow服务

负责数据库中查询操作的数据库语言是()。

NonverbalCommunicationLikeallanimals,peoplecommunicatebytheiractionsaswellasbythenoisestheymake.Language

加工设备能力及状态的监理包括(　　)。

关于人民法院对第二审案件的审理，下列表述中错误的是(　　)。