实施监理的某公路工程在施工过程中发生如下事件：事件1：某跨线桥工程基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑，须将供水管道改线并对地基进行处理，为此发包人以书面形式通知承包人停工10天，并同意合同工期顺延10天，为确保继续施工，要求工人、施工机械等不要

admin2022-03-24 24

问题实施监理的某公路工程在施工过程中发生如下事件：
事件1：某跨线桥工程基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑，须将供水管道改线并对地基进行处理，为此发包人以书面形式通知承包人停工10天，并同意合同工期顺延10天，为确保继续施工，要求工人、施工机械等不要撤离施工现场，但在通知中未涉及由此造成承包人停工损失如何处理。承包人认为对其造成的损失过大，意欲索赔。
事件2：工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km，但开工后，发现该砂不符合质量要求，承包人只得从另一距工地20km的供砂点采购。由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包人经过仔细计算后，在合同约定的时间内，向监理工程师提交了将原用砂单价每吨提高5元的索赔要求。
事件3：路基土石方工程施工过程中，承包人在合同中标有软石的地方未遇到软石。因此，该施工段的工期提前1个月。但另一施工段在合同中没有标明有岩石的地方遇到了较多的次坚石，使开挖工作变得更困难，工期因此拖延了5个月。由于工期拖延，使得施工不得不在雨季进行。按一般公认标准计算，影响工期2个月，由于实际遇到的地质条件比原合理预计的复杂，造成了实际生产率比原计划低得多，折算影响工期3个月。为此，承包人准备提出索赔要求。
问题：
针对事件2，承包人的索赔要求能获得批准吗?说明原因。

选项

答案事件2中，承包人的索赔要求不能获得批准。原因： (1)承包人应对自己就参考资料的解释负责并考虑相关的风险。 (2)承包人应对自己投标报价的正确性和完备性负责。 (3)对当地砂、石料的供应情况变化是承包人通过现场考察能够合理预见到的。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/OS4cFFFM

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

()，是指合同当事人一方向另一方提出订立合同的要求，并列明合同的条款，以及限定其在一定期限作出承诺的意思表示。

()，是指由一定机关或组织事先拟定的对当事人订立相关合同起示范作用的合同文本。

()，是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的权利义务关系。

当事人申请撤销裁决的，应自收到裁决书之日起()个月内提出。

一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75%的过错责任。则损失的承担应为()。

对合同约定的重要工序，供货方的技术服务人员要对施工情况进行确认和签证，否则采购方不能进行下一道工序。经过确认和签证的工序，若因技术服务人员指导错误发生的问题，由()负责。

()仅适用于工程量不太大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。因此采用这种合同类型要求发包人必须准备详细全面的设计图纸和各项说明，使承包人能准确计算工程量。

设备工程设计合同设计人未按约定期限完成设计任务，委托方可以要求设计方()。

当法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，()日合同成立。

工程勘察委托任务的工作范围不包括()。

肺癌好发部位_______。

由长链脂肪酸合成的三脂酰甘油吸收入血液的方式是

施工总承包管理模式的基本出发点是通过施工总承包管理单位的管理与组织协调，达到()的目的。

仲裁庭由(　　)名仲裁员组成时，应设首席仲裁员。

考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的预期收益率为10%，标准差为16%。B的预期收益率为8%，标准差为12%。股票A和股票B在最小方差组合中的权重分别为()。

下列有关刑罚种类的说法正确的是()。

[*]

假设关系R1和R2如下图所示：若进行R1R2运算，则结果集分别为(1)元关系，共有(2)个元组。(1)

设一棵树的度为3，其中度为3、2、1的节点个数分别为4、1、3。则该棵树中的叶子节点数为()

CellPhoneLetsYourSecretOutYourcellphoneholdssecretsaboutyou.Besidesthenamesand______【51】thatyou’veprogram

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

()，是指合同当事人一方向另一方提出订立合同的要求，并列明合同的条款，以及限定其在一定期限作出承诺的意思表示。

()，是指由一定机关或组织事先拟定的对当事人订立相关合同起示范作用的合同文本。

()，是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的权利义务关系。

当事人申请撤销裁决的，应自收到裁决书之日起()个月内提出。

一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75%的过错责任。则损失的承担应为()。

对合同约定的重要工序，供货方的技术服务人员要对施工情况进行确认和签证，否则采购方不能进行下一道工序。经过确认和签证的工序，若因技术服务人员指导错误发生的问题，由()负责。

()仅适用于工程量不太大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。因此采用这种合同类型要求发包人必须准备详细全面的设计图纸和各项说明，使承包人能准确计算工程量。

设备工程设计合同设计人未按约定期限完成设计任务，委托方可以要求设计方()。

当法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，()日合同成立。

工程勘察委托任务的工作范围不包括()。

肺癌好发部位_______。

由长链脂肪酸合成的三脂酰甘油吸收入血液的方式是

施工总承包管理模式的基本出发点是通过施工总承包管理单位的管理与组织协调，达到()的目的。

仲裁庭由( )名仲裁员组成时，应设首席仲裁员。

考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的预期收益率为10%，标准差为16%。B的预期收益率为8%，标准差为12%。股票A和股票B在最小方差组合中的权重分别为()。

下列有关刑罚种类的说法正确的是()。

[*]

假设关系R1和R2如下图所示：若进行R1R2运算，则结果集分别为(1)元关系，共有(2)个元组。(1)

设一棵树的度为3，其中度为3、2、1的节点个数分别为4、1、3。则该棵树中的叶子节点数为()

CellPhoneLetsYourSecretOutYourcellphoneholdssecretsaboutyou.Besidesthenamesand______【51】thatyou’veprogram

仲裁庭由(　　)名仲裁员组成时，应设首席仲裁员。