某工程，建设单位与施工单位按照《公路工程标准施工合同(示范文本)》签订了施工合同，经项目监理机构批准的施工总进度计划如图4—5所示，各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。施工过程中发生如下事件：事件1：工作A为基础工程，施工中发现未

admin2022-01-24 24

问题某工程，建设单位与施工单位按照《公路工程标准施工合同(示范文本)》签订了施工合同，经项目监理机构批准的施工总进度计划如图4—5所示，各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。

施工过程中发生如下事件：
事件1：工作A为基础工程，施工中发现未探明的地下障碍物，处理障碍物导致工作A暂停施工0．5个月，施工单位机械闲置损失12万元，施工单位向项目监理机构提出工程延期和费用补偿申请。
事件2：由于建设单位订购的工程设备未按照合同约定时间进场，使工作J推迟2个月开始，造成施工人员窝工损失6万元，施工单位向项目监理机构提出索赔，要求工期延期2个月，补偿费用6万元。
事件3：事件2发生后，建设单位要求工程仍按原计划工期完工，为此，施工单位决定采取赶工措施，经确认，相关工作赶工费率及可缩短时间见表4—6。

问题：
针对事件3，为使赶工费用最少，应选哪几项工作进行压缩?说明理由。需要增加赶工费多少万元?

选项

答案(1)L、N、Q为关键工作，由于N工作的赶工费率最低，故第1次调整应缩短关键工作N的持续时间1．5个月，增加赶工费1．5×10=10(万元)，压缩总工期1个月。 (2)调整后L、N、Q仍然为关键工作，在可压缩的关键工作中，由于L工作的赶工费率最低，故第2次调整应缩短关键工作L的持续时间0．5个月，增加赶工费0．5×20=10(万元)，压缩总工期0．5个月。 (3)经过以上两次优化调整，已达到缩短总工期2个月的目的，增加赶工费为：15+10=25(万元)。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/7y4cFFFM

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

月进度报告中应该包括()。

下列属于合同文件中一般包括的内容有()。

各类工程项目进行招标必须达到的标准包括()。

下列导致无效合同的情形是()。

导致合同的权利义务关系中止的情形包括()。

承诺必须具备的条件是()。

投标人相互串通投标或与招标人串通投标可能产生的后果是()。

由于发包人不及时支付工程进度款，又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以()。

合同的()是合同最基本的要素，在设备合同中就是指设备工程承包内容和范围。

亚硝酸钠滴定法中，为使重氮化反应速度加快，常需加入适量

下列不属于慢性乙型肝炎抗病毒治疗的一般适应证的是

2012年5月，东湖有限公司股东申请法院对公司进行司法清算，法院为其指定相关人员组成清算组。关于该清算组成员，下列哪一选项是错误的?（2012年试卷三第28题)

设随机变量X服从正态分布N(μ，σ2)，则随着σ的增大，概率P{|x－μ|＜σ}应该()

公安政策的内容包括()

王某故意违反规定，在一加油站使用移动电话，导致加油站的油库发生爆炸，加油站被烧毁，两人被烧死。王某的行为构成()。

供应链包含哪些环节?

Themanager______(本可以被详细告知这件事),buthewasbadlyillthesedays.