首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了士建工程施工合同,包括A、B、C、D、E、F、G、H 八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互协调,编制了图4-l所示的网络进度计划:
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了士建工程施工合同,包括A、B、C、D、E、F、G、H 八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互协调,编制了图4-l所示的网络进度计划:
admin
2011-01-15
37
问题
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了士建工程施工合同,包括A、B、C、D、E、F、G、H 八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互协调,编制了图4-l所示的网络进度计划:
该工程施工过程中发生了以下事件:
事件l:基础工程施工时,业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时,使A工作延误7天;
事件2:B工作施工后进行检查验收时,发现一预埋件埋置位置有误,经核查,是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理,损失5万元,且使B工作延误15天;
事件3:甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天,窝工损失2万元;
事件4:乙安装公司设备安装时,因接线错误造成设备损坏,使乙安装公司安装调试工作延误5天,损失12万元。
发生以上事件后,施工单位均及时向业主提出了索赔要求。
问题:
该项目采用预制钢筋混凝土桩基础,共有800根桩,桩长9米。合同规定:桩基分项工程的综合单价为180元/m;预制桩由业主购买供应,每根桩按950元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少?
选项
答案
桩购置费用:800×950=76(万元) 桩基础工程合同价款:800×9×180=129.6(万元) 甲公司桩基础施工应得工程价款为:129.6-76=53.6(万元)
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/4oiPFFFM
本试题收录于:
市政公用工程管理与实务题库二级建造师分类
0
市政公用工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
背景材料:某机电安装施工单位承建某钢厂的轧钢车间一条生产线项目。机电安装工程合同造价为600万元,合同工期为5个月。合同约定,该生产线进行负荷联动试运行时,乙方应派相关人员参见保驾;工程价款按下列条款执行:(1)工程主材料费占施工产值的比重为35%,由甲
在消防工程中的消火栓系统施工程序中,干管安装的紧后工序是()
按《建筑安装工程施工质量验收统一标准》规定,不属于建筑安装工程的分部工程是()
背景材料:某施工单位承包航空煤油中转油库的管道、储油罐、机泵、电器、仪表、消防等安装工程,施工技师要求是φ80以上的钢管和煤油储罐必须在现场进行喷砂和内外防腐处理;储罐要采用液压顶升法施工;施工现场要求不得有超过标准规定的粉尘和噪声产生。施工单位缺乏钢管
安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于()
某机电安装公司通过招投标,中标一锅炉房安装工程。双方签订施工合同。该锅炉房建筑结构为局部三层,其中一层是机械除渣系统、水泵房和水处理间;三层是输煤廊(煤斗是钢制煤斗);锅炉房有蒸发量为20t/h、蒸汽压力为1.6MPa的散装工业锅炉四台。第一台锅炉安装为一
某商务楼共35层,地上32层,地下3层,其中,地下2~3层为车库,地下1层和地上1~5层为商场,6层为技术层,7~32层为办公楼,其中22层为避难层。经过公开招标,商务楼内的建筑给排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程由甲施工单位承包安装。建筑智能化工程(
(二)背景资料为了适应经济开发区规模不断扩大的需要,某市政府计划在该区内新建一座110kV的变电站。新建变电站周边居住人口密集,站址内有地下给水管道和一幢6层废弃民宅。为加强现场文明施工管理,项目部制定了相应的现场环境保护措施。主要措施如下:措施1:施工
(二)背景资料为了适应经济开发区规模不断扩大的需要,某市政府计划在该区内新建一座110kV的变电站。新建变电站周边居住人口密集,站址内有地下给水管道和一幢6层废弃民宅。为加强现场文明施工管理,项目部制定了相应的现场环境保护措施。主要措施如下:措施1:施工
某机电安装公司承建了一植物油厂的锅炉机电安装工程,为保证质量、加快进度、降低成本,该公司项目部组织有关技术人员进行施工方案设计,为了选择确定能保证焊接质量的焊接方法,已初选出电渣焊、埋弧焊、C02气体保护焊、混合焊四个焊接方案。根据调查资料和本公司实践经验
随机试题
下列关于劳动争议仲裁时效的表述错误的是()
Thechildrenareas______aslarks.
下列案件中,导致立案管辖和审判管辖的主体重合的是:()
为社会提供检测或校准服务的实验室为()。
班级授课辅助的教学组织形式是()。
信念的特征表现在,它具有()
(16年)设矩阵,且方程组Aχ-β无解.(Ⅰ)求a的值;(Ⅱ)求方程组ATAχ=ATβ的通解.
操作数地址的16位偏移量(又称有效地址EA)直接包含在指令中,紧跟在操作码之后,存放在代码段区域的寻址方式是
Onthefirstdayofschooloneofmyclassmatesbeganatalkwithmethatchangedmylife.Shesaid,"Hi,handsome.MynameisR
ShouldWeEmbraceCyberspeak?1.越来越多的网络用语渗透到日常口语和书面语中2.有人认为这是语言发展的结果,也有人认为这是对语言的污染3.我的看法
最新回复
(
0
)