实施监理的某公路工程在施工过程中发生如下事件：事件1：路基土方工程完成后，经过监理人检查验收确认质量合格。承包人向监理人申请工程计量与支付。事件2：在处理填方路基地基的施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，为了使压实质量得到

admin2022-03-24 23

问题实施监理的某公路工程在施工过程中发生如下事件：
事件1：路基土方工程完成后，经过监理人检查验收确认质量合格。承包人向监理人申请工程计量与支付。
事件2：在处理填方路基地基的施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，为了使压实质量得到保证，在监理人认可后，承包人将压实范围适当扩大。施工完成后，承包人将扩大范围的施工工程量向监理人提出计量支付的要求，但遭到监理人的拒绝。
事件3：在该工程施工过程中，承包人根据监理人的变更指示对部分工程进行了变更施工。承包人已按变更指示实施了该变更工程。
事件4：在土方开挖过程中，有两项重大原因使工期发生较大的拖延：一是土方开挖时遇到了一些地质勘探没有探明的孤石，排除孤石拖延了一定的时间；二是施工过程中遇到数天季节性小雨，由于雨后土中含水量过大不能立即进行压实施工，从而耽误了工期。随后，承包人按照正常索赔程序向监理工程师提出延长工期并补偿停工期间窝工损失的要求。
问题：
对于事件2，指出监理人的做法是否合理?说明理由。

选项

答案监理人的行为合理。理由如下： (1)该部分的工程量超出了施工图规定的范围，一般来讲也就超出了合同约定的工程范围，也就不属于合同工程计量的范围。监理工程师无权处理合同以外的工程内容。 (2)该部分的施工是承包人为了保证施工质量而采取的技术措施，监理工程师认可的是承包人的保证施工质量的技术措施，一般在发包人没有批准追加相应费用的情况下，技术措施费用应由承包人自己承担。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/zS4cFFFM

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

当事人申请撤销裁决的，应自收到裁决书之日起()个月内提出。

依据《合同法》规定，当事人在合同中既约定定金，又约定违约金时，若一方违约，对方()追究违约方的赔偿责任。

对合同约定的重要工序，供货方的技术服务人员要对施工情况进行确认和签证，否则采购方不能进行下一道工序。经过确认和签证的工序，若因技术服务人员指导错误发生的问题，由()负责。

安装调试前，供货方的技术人员应向安装调试施工人员进行()，讲解和示范要进行工作的程序和方法。

()仅适用于工程量不太大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。因此采用这种合同类型要求发包人必须准备详细全面的设计图纸和各项说明，使承包人能准确计算工程量。

电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、摄影作品，其发表权、著作权中的财产权的保护期为()年。

某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从()日起无效。

保证合同的主体是()。

合同变更属于对原有合同的实质性变更时，应以()的方式变更。

男性，40岁。上腹饥饿性隐痛反复发作10年，伴反酸、嗳气，进食和服用抗酸药物后可缓解。

胎儿宫内窘迫时，孕妇一般采取的卧位是

女性，26岁，吸入冷空气后，突然出现呼吸困难，胸闷，咳嗽，查体：呼吸32次／分，呼气相延长，双肺可闻及弥漫性以呼气相为主的哮鸣音。上述病例属于哪类呼吸困难

某6岁小孩玩耍时，误服有机磷农药乐果，大人发现后急送医院就诊，测定胆碱酯酶活力为34％。急诊洗胃，洗胃液忌用()

某男，65岁，咳喘多年，入冬加重，痰多色白，胸闷如塞，腰膝酸冷，动则心悸汗出，苔白腻，舌体略胖，脉沉细而滑。其病机为()

在人民法院审判刑事案件时，其合议庭的组成合法的有：()

下列各项中，属于处于导人期的企业可以选择的财务战略是()。

下列城市中，没有列入最早设立口岸签证机关的是()。

软件生命周期可分为定义阶段、开发阶段和维护阶段，下面不属于开发阶段任务的是()。

(1)Onceacrosstheriverandintothewholesaledistrict,sheglancedaboutherforsomelikelydooratwhichtoapply.Asshec