某水利水电施工企业承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同，合同约定工期为68天，工期每提前1天奖励2000元，每延期1天罚款3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示，该计划得到业主代表的认可。在实际施工过程中发生了如下几项事件：

admin2012-02-19 37

问题某水利水电施工企业承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同，合同约定工期为68天，工期每提前1天奖励2000元，每延期1天罚款3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示，该计划得到业主代表的认可。

在实际施工过程中发生了如下几项事件：
事件1：业主未能按时提供出全部施工场地，使A、B两项工作的作业时间分别延长了3天和2天，造成这两项工作分别窝工8和10个工日。工作C未受影响。
事件2：在工作D施工时，主要施工设备出现故障，停工检修2天，造成窝工20个工日。
事件3：在工作E施工时，由于业主提供的某种材料不合格，造成拆除用工30个工日，机械设备闲置3个台班，台班单价为300元，材料费损失2万元，因拆除重新施工使作业时间延长3天。
事件4：在工作F施工时，因设计变更，造成施工时间增加2天，多用人工15个工日，增加其他费用1万元。
问题：
该工程的实际施工天数为多少天?可得到的工期补偿为多少天?工期奖罚天数为多少天?

选项

答案按工作时间实际变化情况，计算实际工期；就承包商可提出索赔事件，计算承包商应获得的工期补偿；计算实际工期与计划工期的差值，即延期时间；承包商应获得的工期补偿时间与延期时间之差，即为承包商的工期奖罚天数。本例中，工程施工网络进度计划的关键线路为①→②→③→④→⑥→⑦→⑧，计划工期为68天，与合同工期相同。将图中各项工作的持续时间以实际持续时间代替，关键线路不变，实际工期为73天。将业主负责的各项工作持续时间延长天数加到原计划中，计划中的关键线路不变，工期仍为73天。所以该工程索赔工期为5天，工期奖罚天数为0天。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/ygmPFFFM

本试题收录于：水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类

水利水电工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

水利水电工程管理与实务

二级建造师

下列属于注册造价工程师权利的是()。

某产品由甲、乙、丙、丁四个零部件组成，甲、乙、丙、丁的现实成本分别为100元、150元、300元、450元，则零部件乙的成本指数C1为()。

在价值工程的功能评价环节中，若根据功能指数法计算出某评价对象的功能系数V1＝1，则应()。

某企业从设备租赁公司租借一台设备，该设备的价格为100万元，租期为5年，每年年末支付租金。若折现率为12％，附加费率为5％，则按附加费率法确定的年租金是()万元。

下列表格中，不属于工程项目年度计划的是()。

人民法院委托中华造价工程师事务所对争议工程的造价出具鉴定结论，施工企业发现该鉴定结论没有将由承包商采购的塑钢窗价款计算在内，因此申请重新鉴定，则根据《关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院应()。

根据成本费用变量和影响因素变量之间数量上的相互依存关系来预测成本费用的变化趋势，这种方法属于成本费用定量预测方法中的()。

根通过购买保险,投保人将本应自己承担的风险转移给保险公司,从而使自己免受风险损失。采用该策略,应考虑与保险有关的几个具体问题,包括()。

A．阵发性睡眠性血红蛋白尿B．缺铁性贫血C．再生障碍性贫血D．巨幼细胞性贫血E．自身免疫性溶血性贫血外周血中全血细胞减少，Ham试验阴性。可诊断为

使关节软骨退变的原因不包括

性寒，既泻水逐饮，又消肿散结的是()。

以下关于债券的分类不正确的是()。

在按摩手法中，用单手或双手拇指螺纹面或手掌面紧贴于头面部，略用力做上下或左右的单向移动，称为()。

手球比赛时间为()，分上下两个半场，中间休息10分钟。

下列关于中国特色社会主义法律体系的说法，正确的是()。

“深入浅出”这个成语主要涉及的迁移类型是

患者，男性，46岁。进食时左侧颌下区肿胀疼痛，进食后数小时方可逐渐消退。检查见颌下腺导管开口处红肿，轻压腺体导管口有少量脓液溢出。以下哪项检查有助于确诊()。

Readthearticlebelowaboutenhancede-books’influenceonliterature,andthequestionsontheoppositepage.Foreachque