首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
[背景资料] 某建筑公司于2015年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。 施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时,窝工费用按
[背景资料] 某建筑公司于2015年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。 施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时,窝工费用按
admin
2016-05-23
30
问题
[背景资料]
某建筑公司于2015年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m
2
工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。
施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时,窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。
在专用条款中明确6级以上大风、大雨、大雪及地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28天内予以确认,工程师无正当理由不确认时,自索赔报告送达之日起28天后视为索赔已经被确认。
根据双方商定,人工费定额为30元/工日,机械台班费为1000元/台班。
建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件:
事件一:基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符,有古河道,须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此,业主以书面形式通知施工单位停工10天,窝工费用合计为3000元。
事件二:2015年5月18日发生5级大风,一直到5月21日开始施工,造成20名工人窝工。
事件三:5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路,5月22日恢复正常挖掘工作。
事件四:5月27日因租赁的挖掘机大修,挖掘工作停工2天,造成人员窝工10个工日。
事件五:5月29日,因外部供电故障,使工期延误2天,造成20人窝工,2台施工机械窝工。
事件六:在施工过程中,因发现业主提供的图纸存在问题,故停工3天进行设计变更,造成人员窝工60个工日,机械窝工9个台班。
问题:
分别说明事件一至六的工期延误和费用增加应由谁承担.并说明理由。如是建设单位的责任。应向承包单位补偿工期和费用分别为多少?
选项
答案
工期延误和费用增加的责任划分为: (1)事件一中,应由建设单位承担延误的工期和增加的费用。 理由:因建设单位提供的地质资料与施工现场实际情况不符造成施工临时中断,从而导致承包商的工期延误和费用的增加。 建设单位应补偿承包单位工期10天,费用3000元。 (2)事件二中,工期延误3天应由承包单位承担,造成20人窝工的费用应由承包单位承担。 理由:6级以上大风按合同约定属不可抗力因素,本题中5级大风造成的损失应由承包单位自行承担。 (3)事件三中,应由建设单位承担修复冲坏的永久道路所延误的工期和增加的费用。 理由:冲坏的永久道路是由不可抗力(合同中约定的大雨)引起的道路损坏,应由建设单位承担其责任。 建设单位应补偿承包单位工期1天,应补偿费用:30×30=900(元)。 (4)事件四中,应由承包单位承担由此造成的工期延误和费用增加。 理由:该事件的发生属承包商自身原因造成的。 (5)事件五中,应由建设单位承担工期延误的责任,承包单位承担费用增加的责任。 理由:外部供电故障属于第三方责任,不属于建设单位的责任。 建设单位应补偿承包单位工期2天。 (6)事件六中,应由建设单位承担工期的延误和费用增加的责任。 理由:施工图纸是由建设单位提供的,停工待图属于建设单位应承担的责任。 建设单位应补偿承包单位工期3天,应补偿费用:人工费定额×人员窝工工日×60%+机械窝工台班×机械台班单价×60%=30×60×60%+9×1000×60%=6480(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/xjtPFFFM
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
背景资料:某施工单位承建了一段三级公路工程,包括路基与路面工程,起讫桩号K0+000~K20+400。该公路左侧临河,临河段设置了路堤挡土墙。为保障行车安全,临河段的土路肩上设置了构造物A。公路右侧傍山,挖方边坡地质条件为易风化碎落的泥质页岩,在坡脚处设
无机结合料稳定基层的混合料组成设计主要包括以下步骤:①确定稳定材料;②确定技术标准;③生产配合比设计;④确定施工参数;⑤目标配合比设计;⑥原材料检验。正确的排序是()。
公路工程合同体系中的核心合同是()。
路基施工前应做好的准备不包括()。
背景资料:某承包人承接了一段长为19km的高速公路路基工程。该项目位于微丘地区,路基填料为土方。为确保项目的工期、质量、安全和成本,项目部制定了施工方案和一系列的规章制度。在路基施工中特别强调了土方路基施工的如下质量控制关键点:(1)施工放样与断面测量
背景资料:某施工企业承包了一段36.8km的四车道高速公路沥青混凝土路面工程,路面单幅宽11.25m。路面结构形式为:基层为两层18cm的石灰粉煤灰稳定碎石;底基层为一层18cm的石灰粉煤灰稳定碎石;沥青混凝土面层为7cm的下面层,6cm的中面层和5cm
背景资料:某二级公路的主要工序见下表。施工单位编制了如下图所示的网络计划。施工过程中发生了如下事件:事件一:由于施工单位设备故障,导致工作C中断4d。事件二:由于百年一遇的冰雪灾害,导致工作D晚开工15d。事件三:由于图纸晚到,导致工作E停
生产经营单位根据不同生产安全事故类型,针对具体场所、装置或者设施所制订的应急处置措施是()。
夹丝玻璃可以切割,但断口处裸露的金属丝要做( )处理。
半隐框、隐框玻璃幕墙玻璃板块制作的质量控制要点有( )。
随机试题
患者,女性,45岁。失眠多梦,心悸,气短头晕,肢倦乏力,面色萎黄,纳少,大便溏薄,舌淡,苔白,脉细弱。所选中成药的功效是
一患者车祸后2小时送至医院,诉咳嗽、胸部疼痛。查T38.5℃,P130次/分,1t30次/分,BP90/60mmHg,神清,右胸部压痛明显,右肺呼吸音低,右下肢有骨折征。胸片示:右侧液气胸。创伤种类为
微囊药物的制剂持量应从以下几方面控制
用已知pH值的标准缓冲液校正pH计的目的是
门头沟县公安局在对刘某的抢劫案侦查终结时发现刘某另有杀人的嫌疑,但此时对刘某侦查羁押期限已届满。鉴于需对该杀人案进行侦查,公安局决定对刘某继续羁押,并重新计算侦查羁押期限。此时公安局应如何履行法律手续:
某日我国外汇市场美元兑人民币的即期汇率为6.00,美国市场年化利率为3%,中国市场年化利率为8%,假设12个月的美元兑人民币远期汇率为6.3,则某一国内交易者()。
下列合同中,当事人一方有权请求法院或仲裁机构变更或者撤销合同的有()。
企业管理者对待非正式组织的态度应该是______。
在疟疾流行地区,许多人多次感染疟疾后,对此病产生免疫力。很明显,感染一次疟疾后人的免疫系统仅受到轻微的激活;而多次感染疟疾,与疟原虫接触,可产生有效的免疫反应,使人免于患疟疾。以下哪项如果为真,最能削弱上述结论?
Theproblemwithtoday’shousingcrisis,politically,isthatitisjustnotallthatvisible.AttheendoftheSecondWorldWa
最新回复
(
0
)