2012年5月，A公司为扩大经营准备修建一栋商业楼，为此与B公司签订建设工程施工合同，约定由B公司承建该楼，A公司先付丁程款的20％，余款待工程验收合格后支付，为完成建设工作，B公司向C公司购买一台推土机，价款100万元，分5期支付，每期20万元，价款付清

admin2013-07-18 25

问题 2012年5月，A公司为扩大经营准备修建一栋商业楼，为此与B公司签订建设工程施工合同，约定由B公司承建该楼，A公司先付丁程款的20％，余款待工程验收合格后支付，为完成建设工作，B公司向C公司购买一台推土机，价款100万元，分5期支付，每期20万元，价款付清前C公司保留推土机的所有权；B公司向D公司租赁一台挖掘机。后因A公司未能按期提供工程图纸，B公司只好停工，停工期间，B公司私自将D公司的挖掘机转租给E公司，将推土机按市场价出售给不知情的F公司，双方交货付款完毕。
一个月后，D公司对转租提出异议。由于资金困难，B公司在向C公司支付两期价款之后，第三期价款迟迟未付，C公司多次催讨无果。为筹措资金，B公司向G银行申请贷款100万元，由H公司提供保证担保，G银行表示同意，各方于8月10日签订《借款合同》和《保证合同》，但术约定保证方式。G银行由于办理内部审批手续的原因，于8月15日方向B公司支付借款并预先扣除利息5万元。延期一段时间后，B公司完成了工程，2012年11月1日，该工程竣工验收合格，此时，A公司因经营不善，负债累累，无力支付剩余工程款，B公司因此也无力偿还G银行贷款。2013年7月20日，B公司向人民法院申请将该建设工程拍卖，并以拍卖所得优先清偿A公司欠付的工程款。
要求：根据上述资料，回答下列问题：
B公司能否以A公司未按期提供工程图纸为由，要求A公司赔偿其相关损失?并说明理由。

选项

答案B公司有权要求A公司赔偿损失。根据规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/vx8QFFFM

本试题收录于：经济法题库注册会计师分类

经济法

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

经济法

注册会计师

下列关于逐步结转分步法的表述中，正确的有()。

可转换债券不能实现转换,对公司的影响是()。

下列各项中，有可能导致公司采取高股利政策的有()。

投资项目的现金流出量包括()。

从量的规定性上来看，货币的时间价值是在没有风险的条件下的社会平均资金利润率。()

根据存货经济批量模型，下列各项中，导致存货经济订货批量增加的情况有()。

下列规范性文件中，属于行政法规的是()。

由外国公司同中国的公司依照中国的法律和行政法规，经中国政府批准，设在中国境内的，由双方通过合同约定各自的权利和义务的企业是()。

A、Improvingtheirbrainfunction.B、Regulatingtheirbreathingrate.C、Slowingdowntheirageingprocess.D、Acceleratingtheirb

下列有关对评估行政管理部门的履职要求的说法中，不正确的是()。

除AFP外，可以提高低AFP型肿瘤诊断率的是

骨髓检查原始单核细胞40％，原始粒细胞22％，幼稚单核细胞15％，早幼粒细胞8％，最可能的诊断是

侯女士，35岁，妊娠35周并发妊高征，2小时前突然发生持续性腹痛伴阴道少量流血。首先考虑为()

在十六届五中全会上，党和国家坚持以科学发展观为指导，从经济和社会发展的全局出发，不断深化对安全生产规律的认识，提出了()方针。

账户一般可以提供的金额指标是(　　)。

期末发生的下列事项中，影响当年度利润表中营业利润的有()。

下述函数功能是______。intfunr(charx){chary=x;while(*y++)；returny-x-1；}

经济法

注册会计师

下列关于逐步结转分步法的表述中，正确的有()。

可转换债券不能实现转换,对公司的影响是()。

下列各项中，有可能导致公司采取高股利政策的有()。

投资项目的现金流出量包括()。

从量的规定性上来看，货币的时间价值是在没有风险的条件下的社会平均资金利润率。()

根据存货经济批量模型，下列各项中，导致存货经济订货批量增加的情况有()。

下列规范性文件中，属于行政法规的是()。

由外国公司同中国的公司依照中国的法律和行政法规，经中国政府批准，设在中国境内的，由双方通过合同约定各自的权利和义务的企业是()。

A、Improvingtheirbrainfunction.B、Regulatingtheirbreathingrate.C、Slowingdowntheirageingprocess.D、Acceleratingtheirb

下列有关对评估行政管理部门的履职要求的说法中，不正确的是()。

除AFP外，可以提高低AFP型肿瘤诊断率的是

骨髓检查原始单核细胞40％，原始粒细胞22％，幼稚单核细胞15％，早幼粒细胞8％，最可能的诊断是

侯女士，35岁，妊娠35周并发妊高征，2小时前突然发生持续性腹痛伴阴道少量流血。首先考虑为()

在十六届五中全会上，党和国家坚持以科学发展观为指导，从经济和社会发展的全局出发，不断深化对安全生产规律的认识，提出了()方针。

账户一般可以提供的金额指标是( )。

期末发生的下列事项中，影响当年度利润表中营业利润的有()。

下述函数功能是______。intfunr(char*x){char*y=x;while(*y++)；returny-x-1；}

账户一般可以提供的金额指标是(　　)。

下述函数功能是______。intfunr(charx){chary=x;while(*y++)；returny-x-1；}