首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某业主与W工程公司依据FIDIC条款格式,订立了某公路工程的施工合同。合同规定:采用单价合同,因设计变更而发生的工程量变化,按实调整;同时视具体的变动情况,业主与承包商商谈变更后的单价。合同工期为18天,工期每提前1天奖励2000元,每拖后1天罚款4000
某业主与W工程公司依据FIDIC条款格式,订立了某公路工程的施工合同。合同规定:采用单价合同,因设计变更而发生的工程量变化,按实调整;同时视具体的变动情况,业主与承包商商谈变更后的单价。合同工期为18天,工期每提前1天奖励2000元,每拖后1天罚款4000
admin
2012-03-15
32
问题
某业主与W工程公司依据FIDIC条款格式,订立了某公路工程的施工合同。合同规定:采用单价合同,因设计变更而发生的工程量变化,按实调整;同时视具体的变动情况,业主与承包商商谈变更后的单价。合同工期为18天,工期每提前1天奖励2000元,每拖后1天罚款4000元。W工程在开工以前及时提交了施工网络进度计划(见下图),并得到业主的批准。
工程施工过程中发生如下事件:
1.因工程师提供的数据有误,导致在基坑土方开挖时,将地下电缆挖断,造成施工现场停电,使工作B和工作C的工效降低,作业时间分别拖延1天和2天;多用人工18个和11个工日(假设人工工日单价为25元/工日,应由甲方补偿的人工窝工和降效费为12元/工日);B工作自有施工机械每天折旧费为615元,C工作自有施工机械每天折旧费为310元。
2.K工作中,原施工组织设计采用50t轮胎式起重机(自有机械,设备折旧费为796元/天),但开工前该设备恰好出现故障需要大修,且考虑到现场的实际情况,W公司外租一台120t履带式起重机,租赁费为1000元/天,工期缩短1天。
3.因施工中意外发现一条地下管线,且在业主提供的施工图纸中没有标明。经业主同意,工作H的工程量增加20m
3
,该工作维持综合单价为95元/m
3
不变;工作G原有工程量为200m
3
,现工程量减少20m
3
,单价由78元/m
3
,调整为88元/m
3
。相应的工期没有变化。
4.I、J工作为钢筋混凝土项目,因在冬季施工,按照有关规范的规定,在混凝土浇筑的过程中,采取了冬季施工措施,使这两项工作的作业时间均延长了2天,使用防冻剂等措施费分别为2000元、850元。
其余各项工作的实际作业时间和费用均与原计划相符。
[问题]
该工程的实际工期是多少天?工期奖罚款为多少元?
选项
答案
根据各项目调整后的工期,网络计划调整如下图所示。 [*] 实际工期20天,拖后1天,罚款0.40万元。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/vm8wFFFM
本试题收录于:
公路工程管理与实务题库一级建造师分类
0
公路工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
某施工单位承接了某桥梁工程,施工单位按照合同工期要求编制了如下图所示的网络计划(时间单位:d),并经监理工程师批准后实施。在实施过程中,发生了如下事件:事件一:工作D(1号台基础)施工过程中,罕见特大暴雨天气使一台施工机械受损,机械维
下列关于装配预应力水池施工的说法,错误的是()。
由煤屑、炉渣、三合土等组成,且多用于临时性或过渡性园路的路面称为()。
桥梁的基本组成结构中,在线路中断时,跨越障碍的结构物称为()。
混凝土拌合物从搅拌机出料起至浇筑入模的时间不超过15min时,其坍落度可仅在()检测。
某实施监理的城市给水排水工程,合同工期15个月,总监理工程师批准的施工进度计划如图1所示。工程实施过程中发生下列事件:事件一:在第5个月初到第8个月末的施工过程中,由于建设单位提出工程变更,使施工进度受到较大影响。截至第8个月末,未完
我国行业标准规定沥青面层质量检测项目有压实度、弯沉值、密度、横坡、井框与路面的高差及()八项。
土质路基检验与验收主控项目有()。
关于热力管道直埋保温管接头的规定,以下正确的叙述是()。
在某桥梁总体施工完毕后,对其进行检测时,某技术人员制定了如下的桥梁总体检测项目:(1)桥梁的净空;(2)桥面中心偏位和桥面宽度;(3)引道中心线与桥梁中心线的衔接以及桥头高程衔接。其中对检测的要求规定如下(1)桥面中心偏位要求用经纬仪检查3~8处;(2)桥
随机试题
社会主义“四有”新人的四有是指有理想、有文化、有纪律及
冯女士,第一孕,妊娠40周,初产妇。临产6小时,宫口开大3cm;临产11小时,宫口开全,先露头,先露“0”,胎心正常。阴道检查后,听诊胎心:164次/min,应立即
精血津液“得温而行,得寒而凝”,反映了气的哪项作用
根据《中华人民共和国药品管理法实施条例》,中药饮片的标签不需注明的内容是
法院受理叶某涉嫌故意杀害郭某案后,发现其可能符合强制医疗条件。经鉴定,叶某属于依法不负刑事责任的精神病人,法院审理后判决宣告叶某不负刑事责任,同时作出对叶某强制医疗的决定。关于此案的救济程序,下列哪一选项是错误的?
(2017年第17题)图示结构横截面尺寸相同时,A点竖向位移最大的是()。
把电力变压器的(),用电压表测出高压和低压绕组的端电压,高压侧与低压侧电压之比即为变压器变比。
我国出口某货物,成交价格为费城US$1000(折合人民币8500元),已知运费折算为1500元人民币,保费为50元人民币,出口税率为15%,则海关应征关税税额为()。
在国际期货市场上,保证金制度一般具有的特点包括()。
某气泡由湖底向湖面运动,已知湖水越深温度越低,如果水的阻力不计,那么它的运动情况是()。
最新回复
(
0
)