首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程项目合同工期为18个月。施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,如图8-2所示。 由于该工程施工工艺的要求,计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械,为此需要对初始网络计划作调整。 工作G完成后,由于业主变更施工图纸,使工作I
某工程项目合同工期为18个月。施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,如图8-2所示。 由于该工程施工工艺的要求,计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械,为此需要对初始网络计划作调整。 工作G完成后,由于业主变更施工图纸,使工作I
admin
2010-03-16
31
问题
某工程项目合同工期为18个月。施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,如图8-2所示。
由于该工程施工工艺的要求,计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械,为此需要对初始网络计划作调整。
工作G完成后,由于业主变更施工图纸,使工作I停工0.5个月,如果业主要求按合同工期完工,施工单位可向业主索赔赶工费多少?为什么?(已知工作I赶工费每月12.5万元)
选项
答案
业主不应支付赶工费。 因为不需要赶工,也能按合同工期完工(或因不影响总工期,或拖延时间在总时差范围内)。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/v79cFFFM
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
合同法律关系的客体不包括()。
合同变更属于对原有合同的实质性变更时,应以()的方式变更。
因承包人原因造成工程竣工结算不能正常进行,发包人不要求支付工程的,承包人应承担()。
勘察招标中,发包人不履行合同时,发包人()。
根据我国《合同法》规定,债权人领取提存之日起()年内不行使而自行消灭。
勘察设计招标中对人员技术力量的审查的说法错误的是()。
合同履行方式不明确的应按()履行。
在以下情况中,要约不可以撤回的有()。
设备工程项目由原有企业投资的,()就是委托人。
随机试题
下列材料包衣后,片剂可以在胃中崩解的是()。
合同当事人订立仲裁协议,约定仲裁机构,发生纠纷后一方当事人请求人民法院确认该仲裁协议的效力,应由()人民法院管辖。
下列费用由债务人负担的有()。
依据《固体废物污染环境防治法》,下列对一般固体废物污染环境的防治的做法中,正确的有()。
我国某公司向德国出口一批机床,每台单价600欧元,当时汇率为:EUR1=CNY8.0980,结汇时汇率为:EUR1=CNY8.0890。问:(1)此计价法是本币计价法吗?(2)此计价法对哪一方有利?为什么?(3)出口商的最终收益比以前多了,还是少了?具体金
判断股票的流动性强弱可以从下列哪些方面进行?()
若按2007年的固定电话用户数增长率保持不变,预计到2008年年末全国固定电话用户数是多少?
某医学院的研究人员进行了一个小型的研究并发现:自闭症患者如果每天摄入一定量的萝卜硫素(一种存在于西兰花、花椰菜和卷心菜等食用植物中的物质),能够缓解其自闭症的一些症状。这项研究选择了44位已被诊断为患有中度到重度自闭症的男性作为研究的样本。研究人员指出,接
(2016年真题)下列关于《元典章》的表述,不正确的是()。
以下选项中,合法的一组C语言数值常量是
最新回复
(
0
)