某工程，建设单位和施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同，在施工合同履行过程中发生如下事件：事件1：工程开工前，总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会上，总监理工程师宣布了建设单位对其的授权，并对召开工地例会提出了要求。会后，项

admin2010-02-26 19

问题某工程，建设单位和施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同，在施工合同履行过程中发生如下事件：
事件1：工程开工前，总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会上，总监理工程师宣布了建设单位对其的授权，并对召开工地例会提出了要求。会后，项目监理机构起草了会议纪要，由总监理工程师签字后分发给有关单位；总监理工程师主持编制了监理规划，报送建设单位。
事件2：施工过程中，由于施工单位遗失工程某部位设计图样，施工人员凭经验施工，现场监理员发现时，该部位的施工已经完毕。监理员报告了总监理工程师，总监理工程师到现场后，指令施工单位暂停施工，并报告建设单位。建设单位要求设计单位对该部位结构进行核算。经设计单位核算，该部位结构能够满足安全和使用功能的要求，设计单位电话告知建设单位，可以不作处理。
事件3：由于事件2的发生，项目监理机构认为施工单位未按图施工，该部位工程不予计量；施工单位认为停工造成了工期拖延，向项目监理机构提出了工程延期申请。
事件4：主体结构施工时，由于发生不可抗力事件，造成施工现场用于工程的材料损坏，导致经济损失和工期拖延，施工单位按程序提出了工期和费用索赔。
事件5：施工单位为了确保安装质量，在施工组织设计原定检测计划的基础上，又委托一家检测单位加强安装过程的检测。安装工程结束时，施工单位要求项目监理机构支付其增加的检测费用，但被总监理工程师拒绝。
问题：
事件3中项目监理机构对该部位工程不予计量是否正确?说明理由。项目监理机构是否应该批准工程延期申请?为什么?

选项

答案(1) 事件3中项目监理机构对该部位工程不予计量不正确。理由：设计单位核算后认为结构能够满足安全和使用功能的要求，该部位可以进行验收，给予计量。 (2) 项目监理机构不应批准工程延期申请。理由：停工是由于施工单位不按图样施工造成的。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/up9cFFFM

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

建设行政部门核查的内容主要包括()。

监理单位的投标书由()组成。

裁决委员会在收到提交的争议文件后()天内作出合理的裁决。

()是由承包商填写的名为投标函的文件，包括其已签字的给雇主的工程报价。

甲欠乙两万元，但无力偿还。甲将其价值两万元的新购设备以明显不合理的低价转让给知道上述情况的丙。下列情况中，乙可以行使撤销权的是()。

合同当事人履行合同时，应遵循以下原则：()。

()，是指招标人将投标人的投标书启封揭晓的活动。

在我国的建设工程合同法律体系中，能够有效地实现建筑市场公开、公平、公正竞争的法律是()。

()是根据人民法院和有关单位的指定而产生的。

《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB50252的质量评定废止了()。

委托收款的付款人应当在接到通知的当日书面通知银行付款。如果付款人未在规定时间通知银行付款的，视同付款人同意付款。该时间是()。

下列选项中，与有机体的呼吸、吞咽、排泄等基本生命活动有密切联系的是()。(统考2015研)

下列叙述中错误的是()。

在考生文件夹下有一个数据库文件“samp2．accdb”，里面已经设计好三个关联表对象“tStud”“tCourse”“tScore”和一个空表“tTemp”。试按以下要求完成设计。(1)创建一个查询，统计人数在7人以上(含7)的院系人数，字段显

卒業してから、彼女にはずっと　　　　　。

Whatisthistextabout?Cleaningservicesareoffered______.

1882年CBOT准许()，大大增强了期货市场的流动性。

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

建设行政部门核查的内容主要包括()。

监理单位的投标书由()组成。

裁决委员会在收到提交的争议文件后()天内作出合理的裁决。

()是由承包商填写的名为投标函的文件，包括其已签字的给雇主的工程报价。

甲欠乙两万元，但无力偿还。甲将其价值两万元的新购设备以明显不合理的低价转让给知道上述情况的丙。下列情况中，乙可以行使撤销权的是()。

合同当事人履行合同时，应遵循以下原则：()。

()，是指招标人将投标人的投标书启封揭晓的活动。

在我国的建设工程合同法律体系中，能够有效地实现建筑市场公开、公平、公正竞争的法律是()。

()是根据人民法院和有关单位的指定而产生的。

《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB50252的质量评定废止了()。

委托收款的付款人应当在接到通知的当日书面通知银行付款。如果付款人未在规定时间通知银行付款的，视同付款人同意付款。该时间是()。

下列选项中，与有机体的呼吸、吞咽、排泄等基本生命活动有密切联系的是()。(统考2015研)

下列叙述中错误的是()。

在考生文件夹下有一个数据库文件“samp2．accdb”，里面已经设计好三个关联表对象“tStud”“tCourse”“tScore”和一个空表“tTemp”。试按以下要求完成设计。(1)创建一个查询，统计人数在7人以上(含7)的院系人数，字段显

卒業してから、彼女にはずっと 。

Whatisthistextabout?Cleaningservicesareoffered______.

1882年CBOT准许()，大大增强了期货市场的流动性。

卒業してから、彼女にはずっと　　　　　。