首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某中型机电安装工程项目,由政府和一家民营企业共同投资兴建,并组建了建设班子(以下称建设单位),建设单位拟把安装工程直接交于A公司承建,上级主管部门予以否定,之后,建设单位采用公开招标,选择安装单位,招标文件明确规定,投标人必须具备机电
【背景资料】 某中型机电安装工程项目,由政府和一家民营企业共同投资兴建,并组建了建设班子(以下称建设单位),建设单位拟把安装工程直接交于A公司承建,上级主管部门予以否定,之后,建设单位采用公开招标,选择安装单位,招标文件明确规定,投标人必须具备机电
admin
2019-04-16
134
问题
【背景资料】
某中型机电安装工程项目,由政府和一家民营企业共同投资兴建,并组建了建设班子(以下称建设单位),建设单位拟把安装工程直接交于A公司承建,上级主管部门予以否定,之后,建设单位采用公开招标,选择安装单位,招标文件明确规定,投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质,工程报价采用综合单价报价。经资格预审后,共有A、B、C、D、E五家公司参与了投标。投标过程中,A公司提前1d递交了投标书;B公司在前1d递交了投标书后,在截止投标前10分钟,又递交了修改报价的资料;D公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章;E公司未按招标文件要求的格式报价。经评标委员会评定,建设单位确认,最终C公司中标,按合同范本与建设单位签定了施工合同。施工过程中发生下列事件:
事件一:开工后因建设单位采购的设备整体晚到,致使C公司延误工期10d,并造成窝工费及其他经济损失共计15万元;C公司租赁的大型吊车因维修延误工期3d,经济损失3万元;因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更,增加费用30万元;施工过程中遭台风暴雨,C公司延误工期5d,并发生窝工费5万元,施工机具维修费5万元。
事件二:非标件制作过程中,C公司对成品按要求做外观检查,检查时质检人员用放大镜观察了焊缝是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹表面缺陷,并及时进行了修复,但建设单位要求用焊接检验尺进一步检查焊缝的缺陷。
列式计算事件一中C公司可向建设单位索赔的工期和费用。
选项
答案
C公司可向建设单位索赔的工期: (1)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况,工期相应延长。开工后因建设单位采购的设备整体晚到,致使C公司延误工期10d,建设方予以施工方工期延长。 (2)不可抗力。施工过程中遇台风暴雨,属于不可抗力,C公司延误工期5d工期,建设方予以施工方相应工期延长。 所以,C公司可向建设单位索赔的工期为:10+5=15(d)。 C公司可向建设单位索赔的费用: (1)未按约定提供原材料、设备造成的损失,施工方有权要求赔偿停工、窝工等损失、开工后因建设单位采购的设备整体晚到的,属于未按约定提供设备造成的损失,施工方有权要求赔偿停工、窝工等损失。所以,开工后因建设单位采购的设备整体晚到致使C公司延误工期10d,属于建设方的责任,施工方有权要求赔偿停工、窝工等损失,其造成窝工及其他经济损失共计15万元,施工方向建设方的索赔成立。 (2)因中途变更承揽工作要求,造成承包人损失的,应当赔偿损失。非标准件和钢结构制作及安装工程量变更,属于建设方中途变更设计而导致的工程量增加,增加费用30万元,施工方向建设方的索赔成立。 (3)施工过程中遇台风暴雨,属于不可抗力,C公司延误工期5d,建设方应予以工期延长,但费用索赔不成立。其发生窝工费5万元,施工机具维修费5万元建设方不予赔偿。 所以,C公司可向建设单位索赔的费用=15+30=45(万元)。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/sQnPFFFM
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
机电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
建筑轻钢结构工程主要采用()组合安装而成。
安装在爆炸危险环境的电气设备必须具有符合国家或行业标准规定的防爆质量技术()文件和防爆产品出厂合格证书。
场景某机电工程安装公司承包一工厂的消防工程,在消防工程开工前,由建设单位到当地公安消防机构领取并填写《自动消防设施设计防火审核申报表》,根据相关要求完工后,由公安消防监督机构进行检验检测,未经其验收合格的工程,不得投入使用。根据场景,回答下列问题。
【背景资料】某机电安装工程竣工验收后投入使用。在保修期内,该工程的计算机房由甲供的风机盘管的附件(冷冻水柔性接管)发生断裂而漏水,使建筑装修及计算机均遭受损失。为此,用户发生安装工程质量投诉,经查冷冻水柔性接管提前老化,属于产品质量问题。经返工更换新型柔
【背景资料】某卫生中心由五幢大楼(门诊楼、急诊楼、住院楼等)组成,卫生中心的机电工程内容有建筑给水排水、建筑电气、通风与空调、消防工程和电梯安装工程。卫生中心还建设一个变电所、水泵房和锅炉房,机电工程的冷水机组、锅炉、变配电设备和电梯等大型设备均由业主采
【背景资料】某电厂动力车间扩建工程,通过招标,星辉安装公司中标承包动力车间扩建工程。双方按规定签定了工承包合同,约定工期为6个月,3月1日开工,在当年9月31必须竣工。星辉公司进场后,因原有设备搬迁拖延,业主于4月10Q才提供全部场地,影响了程的开工时间
【背景资料】某机电安装工程竣工验收后投入使用。在保修期内,该工程的计算机房由甲供的风机盘管的附件(冷冻水柔性接管)发生断裂而漏水,使建筑装修及计算机均遭受损失。为此,用户发生安装工程质量投诉,经查冷冻水柔性接管提前老化,属于产品质量问题。经返工更换新型柔
【背景资料】某机电安装工程竣工验收后投入使用。在保修期内,该工程的计算机房由甲供的风机盘管的附件(冷冻水柔性接管)发生断裂而漏水,使建筑装修及计算机均遭受损失。为此,用户发生安装工程质量投诉,经查冷冻水柔性接管提前老化,属于产品质量问题。经返工更换新型柔
某运转设备的安装水平度允许偏差为纵向0.10/1000、横向0.20,/1000,测量人员应该选用精度为()的水平仪测量。
【背景资料】某发电厂安装工程,工程内容有锅炉、汽轮机、发电机、输煤机、水处理和辅机等设备。工程由A施工单位总承包,其中输煤机、水处理和辅机等设备分包给B施工单位安装。因安装质量要求高,A施工单位与建设单位签订合同后编制了该工程的施工组织设计和施工
随机试题
简述记账凭证账务处理程序的步骤。
最易发生潜伏感染的病毒是
正常心脏和大血管的阴影可随身体的不同情况而改变,影响最小的因素是()
不符合瓦斯检查员工作要求的行为是()。
常见建筑结构体系中,适用房屋高度最小的是()。
得寸进尺。
我国现代第一个学制是1904年清政府颁布的《奏定学堂章程》。()
根据《票据法》规定,汇票承兑是指汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。定日付款或者出票后定期付款的汇票,持票人应当在汇票到期日前向付款人提示承兑;见票后定期付款的汇票,持票人应当自出票日起一个月内向付款人提示承兑。汇票未按照规定期限提示承兑的,
某市甲区居民徐某未经批准在乙区非规划区内建房,被乙区城建局勒令拆除,徐某不予理睬,乙区城建局预申请法院强制拆除,应向()提出申请。
使用PentiumⅢ500的微型计算机,其CPU的输入时钟频率是
最新回复
(
0
)