首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程项目施工过程中,在不同的时间段先后发生了多次暂停施工。①由于监理人未能按约定提供图纸,导致暂停施工5天;②由于承包人已完工程出现质量问题,监理人要求进行质量整改,导致暂停施工8天;③由于发包人未能按合同约定支付工程款,导致暂停施工10天;④由于达到专
某工程项目施工过程中,在不同的时间段先后发生了多次暂停施工。①由于监理人未能按约定提供图纸,导致暂停施工5天;②由于承包人已完工程出现质量问题,监理人要求进行质量整改,导致暂停施工8天;③由于发包人未能按合同约定支付工程款,导致暂停施工10天;④由于达到专
admin
2017-01-19
28
问题
某工程项目施工过程中,在不同的时间段先后发生了多次暂停施工。①由于监理人未能按约定提供图纸,导致暂停施工5天;②由于承包人已完工程出现质量问题,监理人要求进行质量整改,导致暂停施工8天;③由于发包人未能按合同约定支付工程款,导致暂停施工10天;④由于达到专用条件规定的异常恶劣气候条件的暴雨,导致暂停施工4天。根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定,对上述情况导致的暂停施工,承包人可获得的工期顺延为( )天。
选项
A、13
B、15
C、19
D、27
答案
C
解析
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款"的规定,因发包人原因造成暂停施工的,相应顺延工期;由于出现异常恶劣气候条件导致工期延误的,承包人有权要求延长工期;因承包人原因造成暂停施工的,工期不予顺延。本案例中监理人未能按约定提供图纸,以及发包人未能按约定支付工程款造成的停工,均属于发包人原因。暴雨属于异常恶劣气候条件。而工程师要求承包人对质量问题进行整改所造成的停工,属于承包人原因。因此,承包人可获得的工期顺延为19天。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/q5CPFFFM
本试题收录于:
建设工程施工管理题库二级建造师分类
0
建设工程施工管理
二级建造师
相关试题推荐
竣工图编制要求中涉及结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变及图面变更面积超过( )的,应重新绘制竣工图。
工程项目管理信息系统一般主要是由费用控制子系统、进度控制子系统、质量控制子系统、合同控制子系统、行政事务处理子系统和( )构成。
某建设工程项目在发包时,其内容和工程量还不能明确的规定。在这种情况下,业主适合采用( )计价方式发包工程。
某工程项目承包人于2006年5月1日按合同规定向发包人提交了竣工验收报告,但直到2006年6月中旬,发包人一直没有组织竣工验收,则根据施工合同示范文本的规定,( )。
建设工程施工任务委托的模式,反映了建设工程项目发包方和承包商方之间、承包方与分包方等相互之间的( )。
我国政府对安全生产的监督管理采用综合管理和部门管理相结合的机制。其中,对全国的建设工程安全生产实施统一监督管理的是( )。
施工质量控制中,事后质量控制的重点是( )。
某基础开挖分项工程,计日工每工日工资标准35元。在开挖过程中,由于业主原因造成承包商6人窝工8天,承包商原因造成3人窝工6天,由此承包商提出的人工费索赔为( )。
按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2003)约定,工程量清单漏项,则作为结算依据的相应综合单价由( )。
随机试题
睑废属
比利时人凡派克到北京与中国某公司签订了进口机器设备的合同,合同选择适用了与该生意没有关系的德国法律。设备运到中国后因调试安装产生纠纷,中国公司欲将凡派克诉至中国某法院。经查,凡派克存中国没有住所或居所,也没有可供扣押的财产。关于本案的管辖权和法律适用,依中
路面基层施工期的日最低气温应在()以上。
债券A和债券B是两只在同一资本市场上刚发行的按年付息的平息债券。它们的面值和票面利率均相同,只是到期时间不同。假设两只债券的风险相同,并且等风险投资的必要报酬率高于票面利率,则()。
甲、乙、丙、丁4人去完成四项任务,并要求每人只完成一项任务,每一项任务只能由一人完成,每人完成各项任务所用时间(单位:小时)如下表:则最优分配方案是:
影响国际财务管理的环境因素有()。
和逻辑导论比起来,陈磊更喜欢外国文学:事实上他在所有的大学课程中,最喜欢的是经济学;而和逻辑导论比起来,他更不喜欢体育。除了以下哪项外,其余各项都能从上述信息推出?()
[1999年单选]某资本家经营的企业通过改进技术、提高劳动生产率,使其生产商品花费的劳动时间比社会必要劳动时间少10%,由此形成商品个别价值低于社会价值的那部分是()
PleasedonothesitatetocallmeifIcanbeoffurtherassistance,
Throughouthistorythebasicunitofalmosteveryhumansocietyhasbeenthefamily.Membersofafamilylivetogetherunderthe
最新回复
(
0
)