某工程项目业主委托了一监理单位进行监理，在委托监理任务之前，业主与施工单位已经签订施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为监理工程师，对遇到的下列问题，请提出处理意见。问题： 1．(1)在施工招标文件中，按工期定

admin2009-08-19 29

问题某工程项目业主委托了一监理单位进行监理，在委托监理任务之前，业主与施工单位已经签订施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为监理工程师，对遇到的下列问题，请提出处理意见。
问题：
1．(1)在施工招标文件中，按工期定额计算，工期为550天。但在施工合同中，开工日期为 1997年12月15日，竣工日期为1999年7月20日，日历天数为581天，请问监理的工期目标应为多少天?为什么?
(2)施工合同中规定，业主给施工单位供应图纸7套，施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸，施工图纸的费用应由谁来支付。
2．(1)在基槽开挖土方完成后，施工单位未按施工组织设计对基槽四周进行围栏防护，业主代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤，由此发生的医疗费用应由谁来支付，为什么?
(2)在结构施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关手续。按地方政府有关规定，在晚上11点以后，一般不得施工，若有特殊情况需施工，应给受影响居民补贴，此项费用应由谁来承担?
3．在结构施工过程中，由于业主供电线路事故原因，造成施工现场连续停电3天。停电后施工单位为了减少损失，经过调剂，工人尽量安排其他生产工作。但现场1台塔吊、2台混凝土搅拌机停止工作，施工单位按规定时间就停工情况和经济损失向监理工程师提出索赔报告，要求索赔工期和费用，监理工程师应如何批复?

选项

答案1．(1)按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以协议条款为准。故监理的工期目标应为581天。 (2)合同规定业主供应图纸为7套，施工单位再要3套图纸，超出合同规定，故增加的图纸费用应由施工单位支付。 2．(1)在基槽挖土方后，四周设置围栏，按合同文件规定是施工单位的责任。未设围栏而发生人员摔伤事故，所发生的医疗费应由施工单位支付。 (2)夜间施工已经业主同意，并办理了有关手续，应由业主承担有关费用。 3．由于施工单位以外的原因造成连续停电，在1周内超过8小时。施工单位按规定提出索赔。监理工程师应批复工期顺延。由于工人已安排进行其他生产工作，监理工程师应批复因改换工作引起的生产效率降低的费用。造成施工机械停止工作，监理工程师应按合同约定批复机械设备租赁费和折旧费的补偿。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/q39cFFFM

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

根据《建筑安装工程费用项目组成》，施工单位搭建的临时建筑物的费用，应计人建筑安装工程的()。

负责实施设备工程的承包商，从其组织安排上考虑，确定各项工作的施工顺序，这种顺序关系称为()。

设计单位的设计进度计划不包括(　　)。

根据FDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，在颁发“待定变更令”后的(　　)d内，如果承包商和业主仍不能达成协议，可以依据合同规定提交仲裁。

根据FDIC《生产设备和设计—施工合同条件》的规定，出现(　　)情况时，承包商不能进行利润索赔。

由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向称(　　)。

在某设备安装工程的单代号网络计划中，下列说法不正确的是(　　)。

FIDIC条款中因承包商的一般违约指令使业主蒙受损失时，通常利用()补偿损失。

不要采用()的沟通方式与家长及看护人进行交流。

影响氧化还原反应速率的主要因素有反应物的浓度、酸度、温度和催化剂。（）

引起热疮的原因是

水平埋设的接地体通常采用镀锌扁钢，镀锌扁钢的截面积应不小于()。

认为研究与开发是技术创新的主要来源的模式是()。

下列句中加下划线的字的意义和用法不同于其他三项的是()。

人生价值是一种特殊的价值，是人的生活实践对于社会和个人所具有的作用和意义。人生价值包含了人生的自我价值和社会价值两个方面。下列关于社会价值和自我价值的说法。正确的是

结合材料，回答问题：材料1自由不在于幻想中摆脱自然规律而独立，而在于认识这些规律，从而能够有计划地使自然规律为一定的目的服务。

在微软的IE浏览器中，收藏夹的主要作用是()。

Firstofall,let’stalkaboutwhatcultureis.Whenwethinkaboutculturewefirstthinkaboutacountry,andparticularlyabo

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

根据《建筑安装工程费用项目组成》，施工单位搭建的临时建筑物的费用，应计人建筑安装工程的()。

负责实施设备工程的承包商，从其组织安排上考虑，确定各项工作的施工顺序，这种顺序关系称为()。

设计单位的设计进度计划不包括( )。

根据FDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，在颁发“待定变更令”后的( )d内，如果承包商和业主仍不能达成协议，可以依据合同规定提交仲裁。

根据FDIC《生产设备和设计—施工合同条件》的规定，出现( )情况时，承包商不能进行利润索赔。

由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向称( )。

在某设备安装工程的单代号网络计划中，下列说法不正确的是( )。

FIDIC条款中因承包商的一般违约指令使业主蒙受损失时，通常利用()补偿损失。

不要采用()的沟通方式与家长及看护人进行交流。

影响氧化还原反应速率的主要因素有反应物的浓度、酸度、温度和催化剂。（）

引起热疮的原因是

水平埋设的接地体通常采用镀锌扁钢，镀锌扁钢的截面积应不小于()。

认为研究与开发是技术创新的主要来源的模式是()。

下列句中加下划线的字的意义和用法不同于其他三项的是()。

人生价值是一种特殊的价值，是人的生活实践对于社会和个人所具有的作用和意义。人生价值包含了人生的自我价值和社会价值两个方面。下列关于社会价值和自我价值的说法。正确的是

结合材料，回答问题：材料1自由不在于幻想中摆脱自然规律而独立，而在于认识这些规律，从而能够有计划地使自然规律为一定的目的服务。

在微软的IE浏览器中，收藏夹的主要作用是()。

Firstofall,let’stalkaboutwhatcultureis.Whenwethinkaboutculturewefirstthinkaboutacountry,andparticularlyabo

设计单位的设计进度计划不包括(　　)。

根据FDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，在颁发“待定变更令”后的(　　)d内，如果承包商和业主仍不能达成协议，可以依据合同规定提交仲裁。

根据FDIC《生产设备和设计—施工合同条件》的规定，出现(　　)情况时，承包商不能进行利润索赔。

由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向称(　　)。

在某设备安装工程的单代号网络计划中，下列说法不正确的是(　　)。