首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景材料】 某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用,在合同中规定,工期每提前(或拖后)1天奖(罚)5000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(图4-4),并得到
【背景材料】 某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用,在合同中规定,工期每提前(或拖后)1天奖(罚)5000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(图4-4),并得到
admin
2009-05-29
33
问题
【背景材料】
某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用,在合同中规定,工期每提前(或拖后)1天奖(罚)5000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(图4-4),并得到甲方代表的同意。
实际施工过程中发生了如下几项事件。
事件一:在房屋基槽开挖后,发现局部有软弱下卧层。按甲方代表指示,乙方配合地质复查,配合用工为10个工日。地质复查后,根据经甲方代表批准的地基处理方案,增加工程费用4万元,因地基复查和处理使房屋基础施工延长3天,人工窝工15个工日。
事件二:在发射塔基础施工时,因发射塔坐落位置的设计尺寸不当,甲方代表要求修改设计,拆除已施工的基础,重新定位施工。由此造成工程费用增加1.5万元,发射塔基础施工延长2天。
事件三:在房屋主体施工中,因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,房屋主体施工延长2天。
事件四:在敷设电缆时,因乙方购买的电缆质量不合格,甲方代表令乙方重新购买合格电缆。由此造成敷设电缆施工延长4天,材料损失费1.2万元。
事件五:鉴于该工程工期较紧,乙方在房屋装修过程中采取了加快施工的技术措施,使房屋装修施工缩短3天,该项技术措施费为0.9万元。
其余各项工作持续时间和费用均与原计划相符。
问题:
1.在上述事件中,乙方可以就哪些事件向甲方提出工期补偿和(或)费用补偿要求?为什么?
2.该工程的实际工期为多少天?可得到的工期补偿为多少天?
3.假设工程所在地人工费标准为30元/工日,应由甲方给予补偿的窝工人工费补偿标准为18元/工日,间接费、利润等均不予补偿。则在该工程中,乙方可得到的合理的费用补偿有哪几项?费用补偿额为多少元?
选项
答案
1.乙方对各事件可否提出工期补偿或费用补偿的判定。 事件一:可以提出费用补偿和工期补偿要求。因为地质条件的变化属于有经验的承包商所无法合理预见的,且该工序为关键工序(或位于关键线路上)。 事件二:可提出费用补偿要求,因为①设计变更属甲方应承担的责任;②该工序为非关键工序,且延误时间(2天)未超过该工序的总时差,因此工期补偿为0天。 事件三:不能提出费用和工期补偿要求,因施工机械故障属乙方应承担的责任。 事件四:不能提出费用和工期补偿要求。因乙方应就自己购买的材料不合格造成的后果承担责任。 事件五:不能提出费用和工期补偿要求。因为双方已在合同中约定采用奖励方法解决乙方加速施工的费用补偿,故据此所发生的赶工措施费应由乙方自行承担。 2.该工程实际工期为40天。可得到的工期补偿为3天。 (1)原网络进度计划(图4-5)。 [*] 关键路线:①→②→④→⑥→⑦→⑧。 计划工期:38天(注:合同工期也为38天,两者相等)。 (2)实际进度计划(图4-6)。 关键路线:①→②→④→⑥→⑦→⑧。 实际工期:40天。 [*] (3)由于甲方责任而导致的进度计划拖延(图4-7)。 关键路线:①→②→④→⑥→⑦→⑧。 计算工期:41天。 与合同工期相比,延长3天。 [*] 3.合理的费用补偿如下。 事件一 (1)增加人工费:10×30=300元 (2)窝工费:15×18=270元 (3)增加工程费用:40000元。 事件一 合计应得到的费用补偿:300+270+40000=40570元 事件二 增加工程费用:15000元。 提前工期奖:1×5000=5000元。 (注:实际合同工期为41天,而实际工期为40天) 合计费用补偿:40570+15000+5000=60570元
解析
工期索赔的计算是以经批准的施工组织设计来进行的。本题是根据乙方提供并经甲方代表批准的施工网络进度计划计算工期索赔。
在根据网络进度计划计算工期索赔时,主要的问题就是要搞清索赔成立的事件所造成的工期延误是发生在关键工序,还是发生在非关键工序。
(1)工期延误发生在关键工序。由于关键工序的工作持续时间决定了整个施工的工期,发生在其上的工期延误就会造成整个工期的延误,应给予承包商以相应的工期补偿。因此,发生在关键工序上的工期延误,承包商可据实提出补偿要求。
(2)工期延误发生在非关键工序。此时就要比较工期延误情况与该工序的总时差。根据网络进度计划的原理,若该非关键工序的延误时间在总时差范围内(不超过总时差),则网络进度计划的关键路线并未发生变化,从而总工期也就没有变化,此时可认为承包商在工期上并未有损失,因此工期索赔也就不成立(注:此时仍然可能存在费用索赔的问题)。若该非关键工序的延误时间已超出了总时差的范围,则关键路线就发生了变化,从而总工期就会延长,此时承包商应得到工期的补偿。根据网络进度计划原理,补偿的工期应等于延误时间与总时差的差额。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/pz1cFFFM
本试题收录于:
设备监理综合实务与案例分析题库注册设备监理师分类
0
设备监理综合实务与案例分析
注册设备监理师
相关试题推荐
根据《中华人民共和国城市规划法》的规定,城市新区开发和旧城改建必须坚持()原则。
公共政策是政府依据特定时期的目标,在对全社会公共利益进行()的过程中所制定的行为准则。
《城市排水工程规划规范》规定,城市排水工程规划期限应与()期限一致。
下列关于历史文化名城名镇名村保护规划的有关内容表述中不符合规定的是()。
法律规范由三个要素构成,即()。
当事人对有关人民政府处理的土地所有权和使用权决定不服的,可以自接到处理决定通知之日起()内向人民法院起诉。
根据《城市排水工程规划规范》的规定,下列关于城市排水工程规划的主要内容表述中不正确的是()。
县级以上地方人民政府主管本行政区域内的城市规划工作的部门是()。
2000年,春兰集团决定将总部迁到上海,而生产基地仍留在江苏省泰州,这说明在经济全球化过程中,城市发生了()变化。
随机试题
下列不属于集体决策方法的是()
手术中无菌原则的叙述,错误的是
下列哪种物品不适用于《中华人民共和国食品卫生法》
施工成本控制要以()为依据,围绕降低工程成本这个目标,从预算收人和实际成本两方面,努力挖掘增收节支潜力,以求获得最大的经济效益。
资本密集型、技术密集型产品及少数储量集中的矿产品属于()。
请简要说明我国商业银行的资本构成。
教育心理学的任务是用()对教师在教育过程中存在的问题做出有科学依据的回答。
关于渎职犯罪,下列哪些选项是正确的?()
若有语句:char*line[5];,以下叙述中正确的是
Thefollowingarticlewasoriginallypublishedintheweekend______ofTheDailyStar.
最新回复
(
0
)