某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为4.2元/m3，综合费率为直接费的20%。

admin2012-02-19 19

问题某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m²工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m³，假设直接费单价为4.2元/m³，综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m。的反铲挖掘机施工(租赁费450元/台班)。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件：
(1) 因乙方租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。
(2) 施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。
(3) 5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m³。
(4) 5月20～22日，因降罕见暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。
(5) 5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。
[问题]
每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?

选项

答案事件2：索赔工期5天(5月15～19日) 事件3：索赔工期2天。因增加工程量引起工期延长，按批准的施工进度计划计算。原计划每天完成工程量： 4500÷10=450(m³) 现增加工程量900m³，因此应增加工期为：900÷450=2(天) 事件4：索赔工期3天(5月20～22日) 因自然灾害造成的工期延误属于工期索赔的范畴。事件5：索赔工期1天(5月23日) 工程修复导致的工期延长责任由业主承担。共计索赔工期为：5+2+3+1=11(天)

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/oYyPFFFM

本试题收录于：房屋建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

房屋建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

房屋建筑工程管理与实务

二级建造师

对于列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需的费用，施工单位应当用于()。

关于合同争议仲裁的说法，正确的是()。

根据《合同法》，下列关于承诺的说法，正确的是()。

根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是()。

根据《招标投标法》，对于依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于()日。

关于施工标段划分的说法，正确的有()。

工程项目经济分析中，属于社会与环境分析指标的是()。

下列评价指标中，属于投资方案经济效果静态评价指标的有()。

在某工程项目招标过程中，施工企业经过对招标文件进行深入研究发现，招标文件中的工程范围不很明确而且合同条款也不很清楚、技术规范要求比较苛刻。则该施工企业在投标时应选用()进行报价。

下列哪种病毒具有高度变异性

按照第三强度理论，图示两种应力状态的危险程度是：

企业当月增加的固定资产和当月减少的固定资产，当月均应计提折旧。()

P企业在北京，其汇往上海50万元开立采购物资专户，则应借记“其他货币资金——外埠存款”50万元，贷记“银行存款”50万元。()

下列属于经济结构的有(　　)。

某股份公司目前的每股收益和每股市价分别为1．2元和21．6元，现拟实施10送2的送股方案，如果盈利总额和市盈率不变，则送股后的每股收益和每股市价分别为()元。

下列关于信息和数据的说法中，不正确的是()。

Inthe1998’sfloodinChinaalargenumberofvictimssufferedthelossoftheirhomes.

TheBritishgovernmentrecentlyannouncedaproposaltointroducehealthcareaccessfeesformigrantsandlong-termvisitorsth

房屋建筑工程管理与实务

二级建造师

对于列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需的费用，施工单位应当用于()。

关于合同争议仲裁的说法，正确的是()。

根据《合同法》，下列关于承诺的说法，正确的是()。

根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是()。

根据《招标投标法》，对于依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于()日。

关于施工标段划分的说法，正确的有()。

工程项目经济分析中，属于社会与环境分析指标的是()。

下列评价指标中，属于投资方案经济效果静态评价指标的有()。

在某工程项目招标过程中，施工企业经过对招标文件进行深入研究发现，招标文件中的工程范围不很明确而且合同条款也不很清楚、技术规范要求比较苛刻。则该施工企业在投标时应选用()进行报价。

下列哪种病毒具有高度变异性

按照第三强度理论，图示两种应力状态的危险程度是：

企业当月增加的固定资产和当月减少的固定资产，当月均应计提折旧。()

P企业在北京，其汇往上海50万元开立采购物资专户，则应借记“其他货币资金——外埠存款”50万元，贷记“银行存款”50万元。()

下列属于经济结构的有( )。

某股份公司目前的每股收益和每股市价分别为1．2元和21．6元，现拟实施10送2的送股方案，如果盈利总额和市盈率不变，则送股后的每股收益和每股市价分别为()元。

下列关于信息和数据的说法中，不正确的是()。

Inthe1998’sfloodinChinaalargenumberofvictimssufferedthelossoftheirhomes.

TheBritishgovernmentrecentlyannouncedaproposaltointroducehealthcareaccessfeesformigrantsandlong-termvisitorsth

下列属于经济结构的有(　　)。