首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某公路工程按《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)招标并签订施工总价承包合同。投标利润率5%。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km。但开工后,发现该砂不符合质量要求,承包人只得从另一距工地20km供砂点采购,而在一个关键工作面上又发生了由
某公路工程按《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)招标并签订施工总价承包合同。投标利润率5%。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km。但开工后,发现该砂不符合质量要求,承包人只得从另一距工地20km供砂点采购,而在一个关键工作面上又发生了由
admin
2022-03-24
28
问题
某公路工程按《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)招标并签订施工总价承包合同。投标利润率5%。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km。但开工后,发现该砂不符合质量要求,承包人只得从另一距工地20km供砂点采购,而在一个关键工作面上又发生了由几种原因造成的暂时停工:
(1)4月20—26日,承包人关键线路上的工程施工设备出现了从未出现过的故障;
(2)应于4月28日,交给承包人的后续关键线路上的工程的图纸直到5月10日才交付;
(3)5月13—15日,工地下了50年一遇的特大暴雨。
问题:
由于几种情况的暂时停工,承包人在5月16日向业主的监理人提交了延长工期22天、成本损失费2万元/天(此费用已经监理人核准)和利润损失费2000元/天的索赔要求,共计索赔款48.4万元
(1)请分析应批准的索赔款额是多少?批准索赔工期多少天?为什么?
(2)该项目能在建设单位支付给承包人工程进度付款中扣除逾期交工违约损失赔偿金吗?
选项
答案
(1)批准索赔款额25.2万元,批准索赔工期15天。 原因是:4月20_26日的停工属于由承包人自身的原因造成的,应由承包人承担,因此,不考虑承包人的索赔要求。 4月28日—5月9日的停工属于由业主提供图纸延误造成的,根据通用合同条款第11.3条,在履行合同过程中,由于发包人的原因造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润,应考虑承包人的费用索赔和合理利润索赔,合理利润按投标利润率(低于概预算编制办法的利润率)计算,索赔额为12×2×(1+5%)=25.2(万元)。索赔工期12天。 5月13—15日的停工是属于通用合同条款第11.4条异常恶劣的气候条件、第21.1.1款不可抗力约定的内容,可以索赔工期3天。按通用合同条款第21.3.1(4)目约定,承包人的停工损失由承包人承担。 (2)由上述事件引起的工程进度拖延不等于交工工期的延误。原因是交工拖期违约需要到交工时才能确定,承包人可以通过增加资源、调整施工方案等措施将延误的工期补回,如果不能补回,在交工结算时再处理。故不在中间工程进度付款的支付中扣除交工拖期违约损失赔偿金。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/mx4cFFFM
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
()指通过目测、手触或以通常的检测工具量测后,判定质量是否符合要求。
根据索赔目的的不同,索赔分为()。
对于一个大型的设备工程项目,设备的计算、制造、安装、调试等各阶段,出现的质量问题可能会有上千个之多,应根据其()。
(),是指招标人将投标人的投标书启封揭晓的活动。
(),是指合同依法成立后,在尚未履行或尚未完全履行时,当事人依法经过协商,对合同的内容进行修订和调整所达成的协议。
合同双方当事人发生争议经仲裁委员会裁决后,如果一方当事人不履行裁决时,另一方当事人可以依照民事诉讼的有关规定向()申请执行。
对合同约定的重要工序,供货方的技术服务人员要对施工情况进行确认和签证,否则采购方不能进行下一道工序。经过确认和签证的工序,若因技术服务人员指导错误发生的问题,由()负责。
()是指设备出卖人将设备的所有权转让于买受人,买受人支付价款的合同。
当法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时,()日合同成立。
勘察招标中,发包人不履行合同时,发包人()。
随机试题
关于肾细胞癌的描述,不正确的是
A.胃左淋巴引流区B.隆突下和胃左引流区C.锁骨上淋巴引流区D.上纵隔淋巴引流区E.中上纵隔淋巴引流区食管下段癌三维适形放疗靶区除包括原发灶外,还应包括
首选用于治疗窦性心动过速的药物是
某县卫生局组织人员用统一的标准对全县40万人口进行糖尿病普查,一个月内完成,共查出糖尿病患者200人。该县此时期糖尿病的
历史文化名城保护规划的内容包括()。
某施工单位认为工商行政管理部门对其罚款过重,向法院提起诉讼。法院经过审理,认为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理,下列说法中正确的是()。【2010年考试真题】
对个人住房贷款楼盘项目的准入调查不包括()。
吴某在定点医院做外科手术,共发生医疗费用18万元,其中在规定医疗目录内的费用为15万元,目录以外费用3万元,当地医疗报销起付标准为2400元,最高限额为144000元,报销比例为90%。对此,下列说法正确的有()。
孔子提出“视其所以,观其所由,察其所安”地了解学生,然后再对其进行教育,这体现了德育教育的________原则。
A、 B、 C、 D、 D
最新回复
(
0
)