某采用工程量清单计价的基础工程，土方开挖清单工程量为24 000m3，综合单价为45元／m3，措施费、规费和税金合计20万元。招标文件中有关结算条款如下： (1)基础工程土方开挖完成后可进行结算。 (2)非施工单位原因引起的工程量增减，变动

admin2019-09-24 37

问题某采用工程量清单计价的基础工程，土方开挖清单工程量为24 000m³，综合单价为45元／m³，措施费、规费和税金合计20万元。招标文件中有关结算条款如下：
(1)基础工程土方开挖完成后可进行结算。
(2)非施工单位原因引起的工程量增减，变动范围10％以内时执行原综合单价，工程量增加超过10％以外的部分，综合单价调整系数为0．9。
(3)发生工程量增减时，相应的措施费、规费和税金合计按投标清单计价表中的费用比例计算。
(4)由建设单位原因造成施工单位人员窝工补偿为50元／工日，设备闲置补偿为200元／台班。
工程实施过程中发生如下事件：
事件一：合同谈判时，建设单位认为基础工程远离市中心且施工危险性小，要求施工单位减少合同价款中的安全文明施工费。
事件二：原有基础土方开挖完成、尚未开始下道工序时，建设单位要求增加部分基础工程以满足上部结构调整的需要。经设计。变更，新增土方开挖工程量4 000m³，开挖条件和要求与原设计完全相同。施工单位按照总监理工程师的变更指令完成了新增基础的土方开挖工程。
事件三：由于事件二的影响，造成施工单位部分专业工种人员窝工3 000工日，设备闲置200台班。人员窝工与设备闲置得到项目监理机构的确认后，施工单位提交了人员窝工损失、设备闲置损失及施工管理费增加的索赔报告。
问题：
逐项指出事件三中施工单位提出的索赔是否成立?说明理由。项目监理机构应批准的索赔费用是多少?

选项

答案(1)人员窝工损失和设备闲置损失索赔成立。理由：因建设单位要求的设计变更导致施工单位人员窝工费及机械台班损失费用应由建设单位承担。 (2)施工管理费索赔不成立。理由：施工管理费包含在增加土方分部分项工程费中。 (3)项目监理机构应批准的索赔费用是19万元。计算过程为：窝工补偿费=3 000×50=150 000(元)=15(万元)，闲置机械补偿费=200×200=40 000(元)=4(万元)。监理机构批准索赔费用=15+4=19(万元)。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/mq4cFFFM

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

在FIDIC“黄皮书”以及ICE编制的合同条件中，都将设备工程监理人员分为()。

()是设备形成各阶段的所有人和委托人。

设备监理工程师进行质量、进度和投资控制的依据和目标是()。

设备工程市场的客体是()，

业主方在设备工程项目实施阶段的风险因素有()。

根据我国《合同法》，当事人行使不安抗辩权时，其权利和义务有()。

在设备工程项目的安装、施工阶段，()是业主一方的职责。

承包商派往工地管理工程施工的项目经理人选，须经()批准。

在业主授权范围内，设备监理工程师应在接到承包商索赔报告之日起()日内，作出索赔处理决定书。

以下选项哪个属于人民法院的司法审查的受案范围()

是知并吞六合。

关于企业贷款展期的申请，下列表述错误的是()。

关于可靠性，以下叙述中正确的是(13)。

结构化分析方法是面向______进行分析的方法。

假定在窗体中的通用声明段已经定义有如下的子过程：Subf(xAsSingle,yAsSingle)t＝xx＝yy＝xEndSub在窗体上添加一个命令按钮(名为Command1)，然后编写

Theaveragepersonseestensofthousandsofimagesaday—imagesontelevision,innewspapersandmagazines,andonthesidesof