首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了士建工程施工合同,包括A、B、C、D、E、F、G、H 八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互协调,编制了图4-l所示的网络进度计划:
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了士建工程施工合同,包括A、B、C、D、E、F、G、H 八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互协调,编制了图4-l所示的网络进度计划:
admin
2011-01-15
22
问题
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了士建工程施工合同,包括A、B、C、D、E、F、G、H 八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互协调,编制了图4-l所示的网络进度计划:
该工程施工过程中发生了以下事件:
事件l:基础工程施工时,业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时,使A工作延误7天;
事件2:B工作施工后进行检查验收时,发现一预埋件埋置位置有误,经核查,是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理,损失5万元,且使B工作延误15天;
事件3:甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天,窝工损失2万元;
事件4:乙安装公司设备安装时,因接线错误造成设备损坏,使乙安装公司安装调试工作延误5天,损失12万元。
发生以上事件后,施工单位均及时向业主提出了索赔要求。
问题:
该项目采用预制钢筋混凝土桩基础,共有800根桩,桩长9米。合同规定:桩基分项工程的综合单价为180元/m;预制桩由业主购买供应,每根桩按950元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少?
选项
答案
桩购置费用:800×950=76(万元) 桩基础工程合同价款:800×9×180=129.6(万元) 甲公司桩基础施工应得工程价款为:129.6-76=53.6(万元)
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/lQiPFFFM
本试题收录于:
市政公用工程管理与实务题库二级建造师分类
0
市政公用工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
发电机转子穿装工艺要求有()
电梯安装施工前制造单位提供的资料有__________等()
不锈钢管道的吹扫和清洗方法宜采用()
背景材料:某动力站安装工程项目,该动力站的散装锅炉施工主要包括锅炉钢构架、锅筒与集箱、受热面管束胀管、省煤器、空气预热器、过滤器和炉排、锅炉安全附件的安装;对锅炉本体、管道和阀门的试验以及烘炉与煮炉。该工程施工项目经理部在施工过程中对所耗费的生产资料和生
背景材料:某机电安装工程公司承接了某电站的机电设备安装任务,该机电安装工程公司为了提高工程质量,创造正常施工条件,加强了对工程施工人员、施工机具、工程材料的控制。由于该机电安装工程公司项目经理部的控制措施和方法得当,使得各项工作有条不紊地进行,按期完成该
钢制管道的除锈质量等级为Sa2级,应采取的除锈方法为()
在防腐蚀涂层常用的施工方法中,________不适用于挥发性涂料()
某建筑空调工程中的冷热源主要设备由某施工单位吊装就位,设备需吊装到地下一层(7.5m),再牵引至冷冻机房和锅炉房就位。施工单位依据设备一览表(见表2H320090—2)及施工现场条件(混凝土地坪)等技术参数进行分析、比较,制订了设备吊装施工方案,方案中选用
激光平面仪主要适用于()等。
随机试题
某生产经营单位根据《生产安全事故应急预案管理办法》要求编制应急预案,成立了应急预案编制工作小组,由本单位主要负责人任组长,吸收与应急预案有关的职能部门和单位的人员,以及有现场处置经验的人员参加,编制了该单位相应的应急预案和重点岗位应急处置卡。关于应急处置卡
某建筑公司作为被告收到了人民法院送达的应诉通知书,并附有举证通知书。关于举证时限,说法错误的是( )。
下列关于应收票据的含义和内容正确的是()。
下列关于税收规范性文件表述正确的是()。
我国现行的学科门类分为()类。
音乐课堂上,某老师带领同学们学唱歌剧《白毛女》中的选段《北风吹》之后,让同学们观看歌剧《白毛女》,之后又播放意大利歌剧《茶花女》,让同学们对比探究,感受不同国家戏剧的艺术魅力,该老师的行为主要体现了义务教育阶段()的基本理念。
“马路市场”问题你怎么看,怎么解决?
数字媒体对大学生学习的影响。
Thepurposeofthepassageisto______.
Tobeobesemeanstohavetoomuchfatinthebody.Obesepeoplearenotjustoverweight.Suchpeoplearelikelytosufferhealt
最新回复
(
0
)