某油建公司与业主按《建设工程施工合同文本》签订了两台10万 m3浮顶油罐施工合同,工程未进行投保。当工程进行到其中一台油罐的罐体组对焊接时,遭受台风不可抗力的袭击,造成了相应的损失,施工单位在法定有效时间内向业主提出了索赔要求,并附索赔有关的资料和证据。索

admin2011-01-02 30

问题某油建公司与业主按《建设工程施工合同文本》签订了两台10万 m³浮顶油罐施工合同,工程未进行投保。当工程进行到其中一台油罐的罐体组对焊接时,遭受台风不可抗力的袭击,造成了相应的损失,施工单位在法定有效时间内向业主提出了索赔要求,并附索赔有关的资料和证据。索赔报告中提出的要求如下:
(1)遭台风袭击是因非施工单位原因造成的损失,故应由业主承担赔偿责任。
(2)油罐罐壁变形破坏,损失计32万元,应由业主承担修复的经济责任,施工单位不承担修复的经济责任。
(3)施工单位的两台自动焊机受到损坏,造成损失12万元;由于现场停工造成台班费损失6万元,业主应承担赔偿和修复的经济责任,工人窝工费4万元,业主应予支付。
(4)施工单位人员3人受伤,处理伤病医疗费用和补偿金总计4万元,业主应给予赔付。
(5)因大风造成现场停工6天,要求合同工期顺延6天。
(6)由于工程遭到破坏,清理现场需费用2.8万元,业主应予支付。
问题:
不可抗力发生的风险承担的原则是什么?

选项

答案不可抗力发生的风险承担原则为: 1)经济损失由双方分别承担; 工期顺延应予以签证; 顺延的要求不完全合理应分别处理。 2)工程本身的损害由业主承担。 3)造成施工单位机械、设备的损坏和停工等损失由施工单位承担。 4)人员伤亡由所属单位负责,并承担费用损失的责任。 5)因不可抗力因素延误工期,经业主签证应予顺延。 6)工程清理和修复工作的责任和费用由业主承担。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/kYewFFFM

本试题收录于：机电工程管理与实务题库一级建造师分类

机电工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

机电工程管理与实务

一级建造师

根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》(水利部令第14号)，水利工程建设项目施工招标应当具备的条件必须包括()等。

根据水利工程施工项目招标投标管理规定，评标方法可采用()。

在招投标活动中，招标工程量清单应由()提供。

根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》(水利部令第14号)，招标人与中标人签订合同后至多()内，应当退还投标保证金。

水电建设工程质量事故分类为()。

水利水电机电设备安装工程专业承包三级企业可以承担的安装工程有()。

根据《水利工程建设项目施工分包管理规定》，下列关于指定、推荐分包的基本要求叙述正确的是()。

《水电工程设计概算编制规定》(2007年版)，主要材料最高限额价格标准有()。

多用于起伏的基础部位或特殊的异形结构的模板是()。

集自动测距、测角、计算和数据自动记录及传输功能于一体的自动化、数字化及智能化的三维坐标测量与定位系统的是()。

通信链路的带宽是描述通信线路的________________。

急性阑尾炎的主要病因是

护士在为昏迷患者插胃管时，插入导管多长后做如图所示的动作

严甲能否直接向人民法院起诉，有何依据?假如在公安机关的调解下，严甲接受了周乙的给付，其是否还能向法院提起刑事附带民事诉讼?

(2008年)图5-65所示为正方形截面等直杆，抗弯截面模量为W，在危险截面上，弯矩为M，扭矩为Mn，A点处有最大正应力σ和最大剪应力τ。若材料为低碳钢，则其强度条件为()。

()是指人民法院根据票据权利人的申请，以向社会公示的方式，将丧失的票据加以公示．催促不明利害关系的有关当事人在一定的期间向法院申报票据权利。

上市公司年度报告信息披露中，“管理层讨论与分析”披露的主要内容有()。

左边给定的是纸盒外表面的展开图，右边哪一项不能由它折叠而成?请把它找出来。