【背景资料】某啤酒厂业主A将位于厂内的锅炉房工程安装任务承包给了B机电安装公司，业主供应设备和主材。锅炉房由C轻工设计院设计，D监理公司负责工程监理工作。锅炉房土建工程由E建设工程公司承建。锅炉房安装蒸发量为20 t/h，蒸汽压力为1．9 MPa

admin2013-08-28 20

问题【背景资料】
某啤酒厂业主A将位于厂内的锅炉房工程安装任务承包给了B机电安装公司，业主供应设备和主材。锅炉房由C轻工设计院设计，D监理公司负责工程监理工作。锅炉房土建工程由E建设工程公司承建。锅炉房安装蒸发量为20 t/h，蒸汽压力为1．9 MPa的散装工业锅炉4台，其合同工期为150天。锅炉房施工时，水、电及排水管网已经施工完毕。B安装公司在开工前编制了施工组织设计和进度计划。当B公司按照合同规定的日期进场后，发现锅炉房基础没有按照合同规定的时间交付，致使B公司晚开工12天，造成了5万元的经济损失。
【问题】
由于E建设工程公司基础交付延期，B机电安装公司向监理公司提出索赔5万元，并延长工期12天。监理公司同意5万元的索赔，但不同意工期延长。B机电安装公司的要求是否合理?监理单位的决定是否正确?为什么?

选项

答案B机电安装公司的意见合理。理由：由于基础延期给B公司造成了损失，应该给予补偿，并且相应地顺延工期。监理单位的决定不正确。理由：监理单位只补偿了费用损失，而没有考虑压缩工期给B公司带来的赶工困难和增加费用。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/iJIPFFFM

本试题收录于：机电工程管理与实务题库二级建造师分类

机电工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

机电工程管理与实务

二级建造师

在水泥的强度等级中，如42．5R中的“R”表示该水泥为()。

根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398—2007，施工设施的设置应符合()及职业卫生等要求。

对于水电站中的压力管道，下列说法正确的有()。

()是专为发电用的引水管道、压力前池、调压室、电站厂房；专为灌溉用的沉砂池、中砂闸；专为过坝用的升船机、船闸、鱼道、过木道等。

坝面作业保证压实质量的关键要求是()。

常用焊缝无损检测方法中有色金属制压力容器对接接头应尽量采用()。

《渔父》的作者是()

干扰素具有广谱抗病毒的作用，它能直接抑制病毒的复制。()

药用部位为动物生理产物的药材是

A．中国食品药品检定研究院B．CFDA食品药品审核查验中心C．CFDA药品审评中心D．CFDA药品评价中心参与制定、修订GLP、GCP、GMP、GAP、GSP、医疗器械GMP的机构是

粉煤灰硅酸盐水泥是指由硅酸盐水泥和20％～50％的粉煤灰、适量的石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，代号为P·F。()

以下各项均是工程造价计价依据的类别，其中不是按照用途分类的是()。

“预收账款”账户属于债权结算账户，“预付账款”账户属于债务结算账户。()

李某种植的香蕉遭野象糟蹋，损失达2万余元。李某要求地方政府赔偿，地方政府以没有这项预算为由拒绝。李某遂向人民法院提起行政诉讼。对于此案，法院应当做出的判决是()。

Whyistheairportclosed?

A--accountnumberB--wageratepaidC--billofexchangeD--creditriskE--realnetprofitF--marketanalysisG--marketmechanism