首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某工贸集团决定新建一机械制造厂,通过招标方式与市建工集团安装公司签订了工程施工合同。因该安装公司没有能力完成土建工程施工,经业主同意,将基础工程、屋面工程和装修工程分包给了市建工集团星鼎公司。开工日期为2016年5月18日,合同工期67天。施工
背景资料: 某工贸集团决定新建一机械制造厂,通过招标方式与市建工集团安装公司签订了工程施工合同。因该安装公司没有能力完成土建工程施工,经业主同意,将基础工程、屋面工程和装修工程分包给了市建工集团星鼎公司。开工日期为2016年5月18日,合同工期67天。施工
admin
2018-11-01
14
问题
背景资料:
某工贸集团决定新建一机械制造厂,通过招标方式与市建工集团安装公司签订了工程施工合同。因该安装公司没有能力完成土建工程施工,经业主同意,将基础工程、屋面工程和装修工程分包给了市建工集团星鼎公司。开工日期为2016年5月18日,合同工期67天。施工单位按时提交了单位工程施工组织设计,并得到了业主的批准。
工程施工过程中发生了以下几项事件:
事件一:在土方开挖过程中,在钎探后,星鼎公司发现局部有松土坑,但设计文件和勘察资料中均未有说明。根据勘察设计部门提出的并经监理工程师批准的地基处理方案进行处理,使工程费用增加3万元,土方开挖时间延长2天,增加人工10个工日,人工窝工24个工日。星鼎公司根据监理工程师签认的地基局部处理增加的工作量,及时向业主提出增加合同外工作量费用和延长工期2天的索赔要求。
事件二:2016年6月15日,在进行柱子吊装作业时,由于控制大臂连接销轴的止推板的安装违反安装工艺要求,致使止推板失去作用,起重大臂突然折断,将现场信号工王某砸伤。经事故调查,该单位对大型机械设备长时间疏于管理,没有建立完整的技术资料档案,也没有向有关部门申请进行技术检验,致使该机械长期处于失控状态。止推板失去作用,造成销轴在工作中受轴向力影响而逐渐窜出,上、下弦杆各有一节点所承受的扭矩超过强度极限而折断。作业人员擅自变更原设计要求,将本应形体锁合的固定方法改变为粘结锁合方式,且又未认真履行监督检查职责,造成这种错误固定方式得不到及时纠正。
事件三:设备安装阶段,按照合同约定,业主负责购买的设备应于6月24日进场,25日开始安装。但因运输问题,推迟到6月28日才进场,造成安装时间推迟4天,人工窝工28个工日。施工单位及时提出增加工期4天并补偿相应费用的要求。
事件四:室内装修进行内墙涂料涂刷前,检查基层处理时,发现墙面抹灰有大面积空鼓现象。
问题:
事件一中星鼎公司向业主提出索赔要求是否妥当?为什么?
选项
答案
事件一中星鼎公司不可以向业主提出索赔要求。因为星鼎公司与业主之间没有合同关系,只与安装公司存在合同关系,所以星鼎公司应向安装公司提出索赔要求,再由安装公司向业主提出索赔要求。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/ghlPFFFM
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
普通石膏条板隔墙及其他有防水要求的条板隔墙用于潮湿环境时,下端应做混凝土条形墙垫,墙垫高度不应小于()。
背景:某宾馆工程,建筑面积3.0万m2,剪力墙结构,地下1层,地上10层,檐高42m,内部系统齐全,智能化程度高,均由专业分包施工。工程计划于2011年3月开工,2012年12月竣工,在验收过程中发生了如下事件:事件一:由于建设单位急于使用,而其他工作
背景:北京某教学楼工程,框架结构,地下1层,地上5层,建筑面积2.2万m2,由于地质条件的原因,底板留设了后浇带,工程于2008年5月7日开始施工,计划2009年8月15日竣工,在施工过程中发生了如下事件:事件一:地下部分基础及结构完成后,监理工程师及
背景:某办公楼工程,框架剪力墙结构,地下两层,地上24层,四层以下为劲性混凝土结构,上人屋面,其顶部为球形网架结构,可供平时使用,砌体为轻型空心混凝土砌块,工程于2009年5月开工,计划于11年5月底竣工,工程施工过程中发生了以下事件:事件一:插入装修
根据《建筑工程资料管理规程》JGJ/T185--2009的规定,施工过程资料分为()类。
背景:某建设单位新建办公楼,与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计做法为干挂石材,多功能厅隔墙设计做法为石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件:事件一:建设单位将该工程所有门窗单独发包,并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。
按照装饰装修专业工程规模标准要求,下列幕墙工程属于中型项目的是()。
背景:某非地震地区某小区共有40栋砖混住宅楼工程,分两期组织流水施工,每期20栋。先期施工的20栋楼建成后不久,发现在纵墙的两端出现斜裂缝,多数裂缝通过窗口的两个对角,裂缝向沉降较大的方向倾斜,并由下向上发展。裂缝集中在墙体下部,向上逐渐减少,裂缝宽度下大
相比其他类型网络计划,双代号时标网络计划的突出优点有()。
随机试题
“自叙传”小说或“身边小说”的开创者与成绩最卓越者是()
乳香、没药的炮制,采用的方法是
下列选项中哪些盗窃行为并不以盗窃罪论处,而是按其他犯罪定罪量刑?()
根据《地图管理条例》,下列内容中,不符合《地图管理条例》立法目的的是()。
1999年,国际货币基金组织采取新的分类法,按照汇率弹性由小到大,将汇率制度分为8种,下列不包括的是()。
简述幼儿园课程的基本要素。
李老师在教师节收了学生家长送给他的一盆盆栽,李老师的行为违背的教师职业道德规范是()
人民法院在审理行政案件中,认为行政机关的主管人员、直接责任人员违法违纪的,应当将有关材料移送监察机关、该行政机关或者其上一级行政机关;认为有犯罪行为的,应当将有关材料移送公安、检察机关。()
Artwasherfavoritesubjectatschool,butshedidadegreeingeography.
In1803,theU.S.purchasedLouisianafrom______.
最新回复
(
0
)