某工程项目施工过程中，先后发生了多次暂停施工：①由于监理人未能按约定提供图纸，导致暂停施工5天；②由于承包人已完工程出现质量问题，监理人要求进行质量整改，导致暂停施工8天；③由于发包人未能按合同约定支付工程款，导致暂停施工10天；④由于达到专用条件规定的异

admin2018-10-26 31

问题某工程项目施工过程中，先后发生了多次暂停施工：①由于监理人未能按约定提供图纸，导致暂停施工5天；②由于承包人已完工程出现质量问题，监理人要求进行质量整改，导致暂停施工8天；③由于发包人未能按合同约定支付工程款，导致暂停施工10天；④由于达到专用条件规定的异常恶劣气候条件的暴雨，导致暂停施工4天。根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，对上述情况导致的暂停施工，承包人可获得的工期顺延为( )天。

选项 A、13
B、15
C、19
D、27

答案C

解析根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，因发包人原因造成暂停施工的，相应顺延工期；由于出现异常恶劣气候条件导致工期延误的，承包人有权要求延长工期；因承包人原因造成暂停施工的，工期不予顺延。题中监理人未能按约定提供图纸，以及发包人未能按约定支付工程款造成的停工，均属于发包人原因。暴雨属于异常恶劣气候条件。而工程师要求承包人对质量问题进行整改所造成的停工，属于承包人原因。因此，承包人可获得的工期顺延为19天。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/dk9PFFFM

本试题收录于：建设工程施工管理题库二级建造师分类

建设工程施工管理

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程施工管理

二级建造师

劳务分包合同中，劳务分包人在施工现场内使用的施工机械设备、周转材料、安全设施，由(　　)负责供应。

施工成本计划的类型不包括()。

工作总时差是指(　　)。

如果在监理责任期内，由于监理人的过失造成了委托人的经济损失，应按(　　)原则向委托人赔偿。

在工程建设中，管理是由多个环节组成的过程，即(　　)。

某工人在施工作业过程中脚部被落物砸伤，休养了2l周。根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-86)，该工人的伤害程度为()。

在施工成本控制的步骤中，施工成本控制中最具实质性的一步是(　　)。

在施工单位进行施工成本控制中最实质性的一步是()。

某施工企业承担了某项施工任务，在进行施工成本控制时，为及时了解该施工项目的盈亏情况，需要与实际施工成本进行比较的成本项是()。

根据《建筑法》规定，建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在()等方面，代表建设单位实施监督。

设定和实施行政许可，应当遵循公开、公平、公正的原则。（）

通过坐骨小孔的结构是

男性，65岁，剧烈咳嗽后突然出现左胸刀割样疼痛，觉气促、不能平卧。查体：左侧胸廓稍饱满，左侧触觉语颤减弱，左肺叩诊鼓音，呼吸音较右肺明显减弱。最可能的诊断是

称为“后天之本”的是（　　）。称为“罢极之本”的是（　　）。

下列有关此案的正确选项是(　　)。如果法院要给该外国公司送达调解书，可以采取的送达方式包括(　　)。

天然漆为我国特产，又称大漆或生漆。其下列特性哪一条是错的?[2004—038。2003—058，2001—056]

试将f(x)=cosx展开成x的幂级数。

WhichplacedidtheAustralianteamcometoin1992BarcelonaOlympics?

建设工程施工管理

二级建造师

劳务分包合同中，劳务分包人在施工现场内使用的施工机械设备、周转材料、安全设施，由( )负责供应。

施工成本计划的类型不包括()。

工作总时差是指( )。

如果在监理责任期内，由于监理人的过失造成了委托人的经济损失，应按( )原则向委托人赔偿。

在工程建设中，管理是由多个环节组成的过程，即( )。

某工人在施工作业过程中脚部被落物砸伤，休养了2l周。根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-86)，该工人的伤害程度为()。

在施工成本控制的步骤中，施工成本控制中最具实质性的一步是( )。

在施工单位进行施工成本控制中最实质性的一步是()。

某施工企业承担了某项施工任务，在进行施工成本控制时，为及时了解该施工项目的盈亏情况，需要与实际施工成本进行比较的成本项是()。

根据《建筑法》规定，建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在()等方面，代表建设单位实施监督。

设定和实施行政许可，应当遵循公开、公平、公正的原则。（）

通过坐骨小孔的结构是

男性，65岁，剧烈咳嗽后突然出现左胸刀割样疼痛，觉气促、不能平卧。查体：左侧胸廓稍饱满，左侧触觉语颤减弱，左肺叩诊鼓音，呼吸音较右肺明显减弱。最可能的诊断是

称为“后天之本”的是（ ）。称为“罢极之本”的是（ ）。

下列有关此案的正确选项是( )。如果法院要给该外国公司送达调解书，可以采取的送达方式包括( )。

天然漆为我国特产，又称大漆或生漆。其下列特性哪一条是错的?[2004—038。2003—058，2001—056]

试将f(x)=cosx展开成x的幂级数。

WhichplacedidtheAustralianteamcometoin1992BarcelonaOlympics?

劳务分包合同中，劳务分包人在施工现场内使用的施工机械设备、周转材料、安全设施，由(　　)负责供应。

工作总时差是指(　　)。

如果在监理责任期内，由于监理人的过失造成了委托人的经济损失，应按(　　)原则向委托人赔偿。

在工程建设中，管理是由多个环节组成的过程，即(　　)。

在施工成本控制的步骤中，施工成本控制中最具实质性的一步是(　　)。

称为“后天之本”的是（　　）。称为“罢极之本”的是（　　）。

下列有关此案的正确选项是(　　)。如果法院要给该外国公司送达调解书，可以采取的送达方式包括(　　)。