某工程施工过程中发生如下事件：①因异常恶劣气候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工作日；②遇到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工日，处理不利地质条件用工15个工日。若人工工资为200元／工日，窝工补贴为100元／工日，不考虑其他因素。根据《标

admin2018-11-28 46

问题某工程施工过程中发生如下事件：①因异常恶劣气候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工作日；②遇到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工日，处理不利地质条件用工15个工日。若人工工资为200元／工日，窝工补贴为100元／工日，不考虑其他因素。根据《标准施工招标文件》(2007年版)通用合同条款，施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是( )。【2016年真题】

选项 A、3天，6000元
B、1天，3000元
C、3天，4000元
D、1天，4000元

答案C

解析承包人的索赔事件及可补偿内容：(1)异常恶劣气候条件导致工期延误只能索赔工期2天；(2)施工中遇到不利地质条件可索赔工期和费用，因此可索赔工期1天，索赔费用：10×100＋15×200＝4000元。因此施工企业可向业主索赔工期3天，索赔费用4000元。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/d0HPFFFM

本试题收录于：建设工程计价题库一级造价工程师分类

建设工程计价

一级造价工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程计价

一级造价工程师

根据《混凝土结构设计规范》(GB50010)规定，关于钢筋的说法不正确的是()。

建筑密封材料中不定型密封材料根据构成类型可分为()。

关于冲击吸收功的说法，正确的是()。

关于路基石方爆破施工，下列说法正确的有()。

关于一般路基土方施工，下列说法正确的是()。

[2017年真题]关于保温隔热材料的说法，正确的有()。

[2014年真题]混凝土中掺入纤维材料的主要作用有()。

[2018年真题]使木材物理力学性质变化发生转折的指标为()。

某公司进口10辆轿车，装运港船上交货价5万美元/辆，海运费500美元/辆，运输保险费300美元/辆，银行财务费率0.5%，外贸手续费率1.5%，关税税率100%，计算该公司进口10辆轿车的关税为(　　)。(外汇汇率：1美元=8.3元人民币)

进行项目财务经济评价时，保证项目财务可行的条件有(　　)。

根据《民事诉讼法》的规定，父母为无民事行为能力的未成年子女代为诉讼的，不需要向人民法院提交授权委托书，只需要提交身份证明即可。监护人的这种代理行为属于()。

一般来说，社会工作的介入系统可以分为()。

有印度“小说之王”赞誉的是

根据《公司法》，我国的上市公司是指()。

在SQLSELECT语句中与INTOTABLE等价的短语是()。

若有定义：intx[10]，*pt=x；，则对x数组元素的正确引用是()。

Ofalltheareasoflearningthemostimportantisthedevelopmentofattitudes.Emotionalreactionsaswellaslogicalthought

建设工程计价

一级造价工程师

根据《混凝土结构设计规范》(GB50010)规定，关于钢筋的说法不正确的是()。

建筑密封材料中不定型密封材料根据构成类型可分为()。

关于冲击吸收功的说法，正确的是()。

关于路基石方爆破施工，下列说法正确的有()。

关于一般路基土方施工，下列说法正确的是()。

[2017年真题]关于保温隔热材料的说法，正确的有()。

[2014年真题]混凝土中掺入纤维材料的主要作用有()。

[2018年真题]使木材物理力学性质变化发生转折的指标为()。

某公司进口10辆轿车，装运港船上交货价5万美元/辆，海运费500美元/辆，运输保险费300美元/辆，银行财务费率0.5%，外贸手续费率1.5%，关税税率100%，计算该公司进口10辆轿车的关税为( )。(外汇汇率：1美元=8.3元人民币)

进行项目财务经济评价时，保证项目财务可行的条件有( )。

根据《民事诉讼法》的规定，父母为无民事行为能力的未成年子女代为诉讼的，不需要向人民法院提交授权委托书，只需要提交身份证明即可。监护人的这种代理行为属于()。

一般来说，社会工作的介入系统可以分为()。

有印度“小说之王”赞誉的是

根据《公司法》，我国的上市公司是指()。

在SQLSELECT语句中与INTOTABLE等价的短语是()。

若有定义：intx[10]，*pt=x；，则对x数组元素的正确引用是()。

Ofalltheareasoflearningthemostimportantisthedevelopmentofattitudes.Emotionalreactionsaswellaslogicalthought

某公司进口10辆轿车，装运港船上交货价5万美元/辆，海运费500美元/辆，运输保险费300美元/辆，银行财务费率0.5%，外贸手续费率1.5%，关税税率100%，计算该公司进口10辆轿车的关税为(　　)。(外汇汇率：1美元=8.3元人民币)

进行项目财务经济评价时，保证项目财务可行的条件有(　　)。