首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某建设工程土方填筑工程的施工因异常恶劣气候条件导致停工8天,则承包人( )获得合同工期的顺延。
某建设工程土方填筑工程的施工因异常恶劣气候条件导致停工8天,则承包人( )获得合同工期的顺延。
admin
2022-02-14
30
问题
某建设工程土方填筑工程的施工因异常恶劣气候条件导致停工8天,则承包人( )获得合同工期的顺延。
选项
A、有权
B、无权
C、不一定能
D、一定能
答案
C
解析
监理人处理气候条件对施工进度造成不利影响的事件时,还应注意异常恶劣气候条件导致的停工是否影响总工期。如果异常恶劣气候条件导致的停工是进度计划中的关键工作,则承包人有权获得合同工期的顺延。如果被迫暂停施工的工作不在关键线路上且总时差多于停工天数,不必顺延合同工期,但对施工成本的增加可以获得补偿。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/ag0cFFFM
本试题收录于:
建设工程合同管理题库一级监理工程师分类
0
建设工程合同管理
一级监理工程师
相关试题推荐
在FIDIC合同条件中对于分包工程变更管理,下列说法正确的有()。
合同中约定:定金8万元,违约金10万元。现合同当事人甲方收到乙方支付的定金后不履行合同,乙方应当根据()追究对方的违约赔偿责任。
因违约行为给对方造成的损害高于合同约定的违约金,守约方可()。
工程施工招标的一个单独合同,发包工作内容可以是()工程的施工任务。
如果招标文件在发出后需要变更补充的,经报招标主管部门批准后,在投标截止日期()天前通知所有投标单位。
《建设工程勘察合同(示范文本)》中,仅涉及岩土工程勘察的主要条款包括( )。
如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序,当事人可以向( )申请撤销裁决。
《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求设计服务的采购单项合同估算价在( )万元人民币以上时,必须进行招标。
合同当事人就某项技术秘密达成了购买合同,此合同法律关系的客体是指( )。
随机试题
基金销售人员从事销售活动的禁止性情形包括()。
肱骨髁上骨折造成手腕下垂畸形是由于损伤了
A.G1期B.S期C.G2/M期D.G0期E.G0+G1期对射线最敏感的细胞周期时相是
下列关于蛛网膜下腔出血的描述,不正确的是
自2006年5月8日起,债券现券业务和证券交易所新推出的新代码质押式国债回购品种执行《债券登记、托管与结算业务实施细则》。()
公积金管理中心与承办银行的委托贷款协议终止时,承办银行应清算住房委托贷款手续费,办理公积金管理中心存款账户的销户交易,最后移交和报送公积金管理中心账户记账回单及相关业务资料。()
金融机构在银行间市场发行金融债必须获得()的行政许可。
税务机关可以对下列哪些主体采取税务保全措施?()
从所给的四个选项中,选择最恰当的一项填入问号处,使之呈现一定的规律性:
Insurancecompaniesprovideaservicetothecommunitybyprotectingitagainstexpectedandunexpecteddisasters.Beforeanins
最新回复
(
0
)