甲公司投资建设一幢地下一层，地上五层的框架结构商场工程，乙方施工企业中标后，双方采用《建设工程施工合同》(示范文本)GF－1999－0201)签订了合同。合同采用固定总价承包方式。合同工期为405天，并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。　　合同履

admin2019-01-14 37

问题甲公司投资建设一幢地下一层，地上五层的框架结构商场工程，乙方施工企业中标后，双方采用《建设工程施工合同》(示范文本)GF－1999－0201)签订了合同。合同采用固定总价承包方式。合同工期为405天，并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。
　　合同履行中出现了以下事件：
　　事件一：乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时，甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.30米变更为4.80米，当日乙方停工，25天后甲方才提供正式变更图纸，工程恢复施工，复工当日乙方立即提出停工损失150万元和顺延工期25天的书面报告及相关索赔资料，但甲方收到后始终未予答复。
　　事件二：在工程装修阶段，乙方收到了经甲方确认的设计变更文件，调整了部分装修材料的品种和档次。乙方在施工完毕三个月后的结算中申请了该项设计变更增加费80万元。但遭到甲方的拒绝。
　　事件三：从甲方下达开工令起至竣工验收合格止，本工程历时425天。甲方以乙方逾期竣工为由从应付款中扣减了违约金100万元，乙方认为逾期竣工的责任在于甲方。
　　问题：
事件二中，乙方申报设计变更增加费是否符合约定?结合合同变更条款说明理由

选项

答案乙方申报设计变更增加费不符合约定。理由：乙方已过索赔权利的时效，根据有关规定，乙方必须在发生索赔事项28天内经过工程师同意，提交索赔报告，但本案例三个月后才提，超出索赔时效，丧失要求索赔的权利，所以甲方可不赔偿。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/ZplPFFFM

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

二级建造师

关于装配式结构中接头和拼缝的要求，不符合规定的是()。

施工现场对环境影响常见的有()。

关于现场食堂在卫生防疫方面说法不适合的是()。

施工现场污水排放前应与县级以上人民政府()部门签署协议，申领《临时用水许可证》。

消防工程验收前，建设单位应向公安消防机构提供()后方可组织验收。

工程竣工后，委托具有资格的消防设施检测单位进行技术测试的单位是()。

电梯井口除设置固定栅门外，还应在电梯井内每隔_______层设一道安全平网。()

当梁中配有按计算需要的纵向受压钢筋时，不符合箍筋配置规定的是()。

下列土料中，不能用作填方土料的是()。

产生脊柱胸腰弯后凸的常见原因为

女性，24岁。间断咳嗽、咳痰2年，加重伴间断小量咯血3天，发热，体温38．5℃，无乏力及盗汗，抗炎、止血治疗均可缓解。查体：右下肺可闻及少许湿性啰音。胸部X线检查示右下肺纹理增粗及蜂窝状小透光区。应考虑的诊断是

A、b＞0B、b=0C、b＜0D、b=1E、不能确定正负对于一组服从双变量正态分布的资料，经直线相关分析得相关系数r=0．9，对该资料拟合回归直线，则其回归系数b值

建设工程施工合同发承包双方协议选择国内某仲裁机构后，承包人请求人民法院确认该仲裁协议效力的，应由()中级人民法院管辖。

董事会费、咨询费、聘请中介机构费、诉讼费、税金、矿产资源补偿费等管理费用属于()。

资产负债表日后如涉及现金收支项目，均不调整报告年度资产负债表的货币资金项目和现金流量表各项目数字。()

Thediscussionwassoprolongedandexhaustingthat______thespeakersstoppedforrefreshments.

AspectsoftheSunSincethebeginningoftime,humanbeingshavebeenfascinatedbythedramasunfoldinginthefirmamenta