首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程建设项目,网络计划如下图所示。在施工过程中,由于业主直接原因、不可抗力因素和施工单位原因,对各项工作的持续时间产生一定的影响,其结果见下表(正数为延长工作天数,负数为缩短工作天数)。 [问题] 1. 确定上述网络计划的关键线路,绘出
某工程建设项目,网络计划如下图所示。在施工过程中,由于业主直接原因、不可抗力因素和施工单位原因,对各项工作的持续时间产生一定的影响,其结果见下表(正数为延长工作天数,负数为缩短工作天数)。 [问题] 1. 确定上述网络计划的关键线路,绘出
admin
2009-06-15
34
问题
某工程建设项目,网络计划如下图所示。在施工过程中,由于业主直接原因、不可抗力因素和施工单位原因,对各项工作的持续时间产生一定的影响,其结果见下表(正数为延长工作天数,负数为缩短工作天数)。
[问题]
1. 确定上述网络计划的关键线路,绘出调整后的网络计划图,并指出关键线路。
2.如果承包商提出要求延长合同工期18天和按实际工期延长合同工期5天这样做是否合理?为什么?
3.监理工程师签证延长合同工期几天才合理?为什么?(用网络计划图表示)
4.监理工程师签证索赔金额多少才合理?为什么?
选项
答案
1. 原网络计划图中共有5条线路,通过计算各条线路上持续时间之和进行比较,线路B— C—E—G线路的持续时间最长,所以关键线路是B—C—E—G或①→③→④→⑥→⑦。 调整后的网络计划图如下图所示,关键线路是B—C—F—H或①→③→④→⑤→⑦。 [*] 2.要求顺延工期18天不合理。因业主原因和不可抗力因素对工作持续时间的影响并不都在关键线路上。 要求顺延工期5天也不合理。因其中包含了施工单位自身原因所造成的工作持续时间的延长和缩短。 3.由非施工单位原因造成的工期延长应给予延期如下图所示。 [*] 签证顺延的工期为:(90-84)天=6天 4.只考虑因业主直接原因所造成的经济损失部分: (800+600+2×500+3×800+3×500)元=6300元
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/ZgkcFFFM
本试题收录于:
投资建设项目实施题库投资建设项目管理师分类
0
投资建设项目实施
投资建设项目管理师
相关试题推荐
依据《环境噪声污染防治法》,以下不属于“噪声敏感建筑物”的建筑物是()。
《河道管理条例》适用于我国领域内的河道,包括()。
依据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》,关于申请建设项目竣工环境保护验收应当提交材料的要求,下列说法中正确的是()。
据《全国主体功能区规划》,国家优化开发区域的发展方向是()。
据《“十二五”节能减排综合性工作方案》,关于实施节能减排重点工程的有关要求,下列说法正确的是()。
我国现行环境保护法律包括环境保护综合法、环境保护单项法和环境保护相关法,其法律效力是()。
《中华人民共和国大气污染防治法》规定:工业生产中产生的可燃性气体应当回收利用,不具备回收利用条件而向大气排放的,应当进行()。
依据《环境影响评价法》,建设单位或者其委托的环境影响评价机构决定举行听证会征求公众意见的,应当在举行听证会的()日前,在该建设项目可能影响范围内的公共媒体或者采用其他公众可知悉的方式,公告听证会的时间、地点、听证事项和报名办法。
当《建设项目环境影响报告表》不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响时,应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征,可进行()专项评价。
随机试题
下列文章选自《汉书》的是()
A.肾上腺腺瘤B.肾上腺转移瘤C.肾上腺增生D.肾上腺囊肿E.嗜铬细胞瘤双侧肾上腺弥漫性增大,T1WI及T2WI上信号强度均类似于肝实质
与采用的照射技术无关的区域包括
某女性,纺织女工,年龄35岁。在某纺织厂从事纺纱和织布工作已10年以上。近来主诉耳鸣、听力下降等症状。
患者,男,65岁。以“原发性高血压”入院,患者右侧肢体偏瘫,测量血压操作正确的是
(2017年)甲公司派员工伪装成客户,设法取得乙公司盗版销售其所开发软件的证据并诉至法院。审理中,被告认为原告的“陷阱取证”方式违法。法院认为,虽然非法取得的证据不能采信,但法律未对非法取证行为穷尽式列举,特殊情形仍需依据法律原则具体判断。原告取证目的并无
供应短期货币资本,主要解决短期资金周转过程中资金余缺的融通问题,所流通的金融工具的期限在一年以内,这是指()。
下列各项中,属于制造费用分配方法的有()。
下列关于WindowsServer2003系统下WWW服务器安装和配置的描述中,错误的是()。
能源是人类赖以生存和发展的重要物质基础。人类文明每跨出重要的一步都伴随着能源的革新和更替(substitution)。能源的开发利用(utilization)极大地推进了世界经济和人类社会的发展。目前,中国是世界第二大能源生产国和消费国。能源供应的持续
最新回复
(
0
)