首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某公路工程通过公开招标方式签订了施工承包合同。按合同规定承包人必须严格按照施工图纸和承包合同规定的内容及技术规范施工,由监理工程师负责计量。 1.监理工程师在开工前,向承包人提出如下计量支付程序: (1)对已完成的分项工程向业主申请质量认证
某公路工程通过公开招标方式签订了施工承包合同。按合同规定承包人必须严格按照施工图纸和承包合同规定的内容及技术规范施工,由监理工程师负责计量。 1.监理工程师在开工前,向承包人提出如下计量支付程序: (1)对已完成的分项工程向业主申请质量认证
admin
2022-03-24
24
问题
某公路工程通过公开招标方式签订了施工承包合同。按合同规定承包人必须严格按照施工图纸和承包合同规定的内容及技术规范施工,由监理工程师负责计量。
1.监理工程师在开工前,向承包人提出如下计量支付程序:
(1)对已完成的分项工程向业主申请质量认证。
(2)在合同约定的时间内向监理工程师申请计量。
(3)监理工程师对实际完成的工程量进行计量,并向承包人签发计量证书。
(4)承包人根据质量证书和计量证书向业主提出付款申请。
(5)监理工程师复核承包人提交的付款申请资料,确定支付款额,批准向承包人付款。
2.在基础工程施工中,因以下两种情况引起工期延误:
(1)基坑开挖时,发现地下有大量的文物,使整个工程停工10天。
(2)施工中遇到了5天季节性小雨,耽误了7天工期。
针对以上工期延误,承包人按合同规定及时向监理工程师提出工期索赔申请。
问题:
承包人提出的上述工期索赔要求是否成立?为什么?
选项
答案
(1)第一种情况引起的索赔成立。 因为施工中遇到地下文物导致的停工属于业主应承担的风险,不属于承包人的责任。 (2)第二种情况引起的索赔不成立。 因为季节性小雨是承包人可以合理预见到的,在投标报价和编制施工计划时应充分考虑该情况的发生,属于承包人应承担的风险责任。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/ZI4cFFFM
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
最终付款申请的理解正确。的是()。
在监理招标中,下列不属于对投标人的资格审查的是()。
合同权利与义务终止的最主要和最常见的原因是()。
借款合同属于下列客体中的()。
合同法律关系的客体不包括()。
()是对工程项目有关的各类合同从条件的拟定、协商、签署到执行情况的检查和分析等环节进行的科学管理工作,以期通过合同管理实现工程项目“三大控制”的任务要求,维护当事人双方的合法权益。
施工单位承担违约责任常用的方法是()。
施工合同订立后,发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化,拒绝支付预付款,这时发包人可行使()。
在建设工程合同相关法律体系中,规范建设活动的基本法律是()。
如果合同当事人对施工合同一方提出的变更部分条款要求发生争议,应由()确认该部分条款是否可以变更。
随机试题
为了确保工程质量目标的实现,必须合理选择和正确使用施工机械设备,因为施工机械设备()。
患儿,9个月。腹泻、呕吐3天,大便10余次每天,水样便,伴呕吐5~6次每天,12小时无尿。入院查体:精神萎靡,呼吸深大,眼窝、前囟明显凹陷,皮肤弹性差,四肢凉,体温38℃,血钠123mmol/L,CO2CP10.6mmol/L。该患儿的医疗诊断是
肿瘤致病的内在因素应除外()
矿井安全供电规定的内容有()。
会计人员在处理涉及各方利益的会计事务时,应做到尊重事实,不为他人所左右,不因个人好恶而取舍,一碗水端平,这是()会计职业道德的要求。
下列属于经常转移的项目有()。
多数专家认为:设置安全生产专职岗位确实能降低煤矿的事故发生率。但事实上设置安全生产专职岗位的煤矿和那些没有设置安全生产专职岗位的煤矿相比,事故发生率差不多。以下哪项陈述对解释这种不一致最有帮助?
自从《行政诉讼法》颁布以来,“民告官”的案件成为社会关注的热点。人们普遍担心的是,“官官相护”会成为公正审理此类案件的障碍。但据H省本年度的调查显示,凡正式立案审理的“民告官”案件,65%都是以原告胜诉结案。这说明,H省的法院在审理“民告官”的案件中,并没
设实对称要使得A的正,负惯性指数分别为2,1,则a满足的条件是_________________________。
(1)WhenKellyDilworthappliedforaDiscovercardinJuly,shewashappytolearnthatherspendinglimitwas$13000—alevelm
最新回复
(
0
)