××公路工程项目业主与承包人签订了工程承包合同，合同约定工期600d，每提前一天奖励0.5万元，每推迟一天罚款0.7万元。当施工到120d时，监理工程师对某种工程材料检验，发现材料质量不合格，由此造成承包人整个工程停工30d。此后工程进行到200d时，业主

admin2010-01-05 21

问题 ××公路工程项目业主与承包人签订了工程承包合同，合同约定工期600d，每提前一天奖励0.5万元，每推迟一天罚款0.7万元。当施工到120d时，监理工程师对某种工程材料检验，发现材料质量不合格，由此造成承包人整个工程停工30d。此后工程进行到200d时，业主提出变更设计，又造成承包人部分工程停工20d。最终工期597d。全部工程停工一天损失 3万元，部分工程停工一天损失1.2万元。
请根据上述背景情况分析说明：
(1)承包人在何种合同规定下，能争取到补偿?
(2)能够争取到多少补偿?

选项

答案(1)根据合同范本，能争取到工期和费用的补偿。 (2)可争取到工期延长20d，费用补偿为：工程变更造成部分停工可得费用补偿1.2×20=24万元；提前完成工程可得奖励23×0.5=11.5万元。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/WWNhFFFM

本试题收录于：合同管理题库公路监理师分类

合同管理

公路监理师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

合同管理

公路监理师

某城市于2010年2月拟出让一块普通住宅用地。土地使用者在签约时应缴地价款的一定比例作为定金，()内应支付全部地价款，逾期未全部支付地价款的，出让方可按法律规定收回土地使用权。

封闭型证券基金的特点是资产比较稳定，要求有较强的变现能力。()[2008年考题]

按照国家标准《城市用地分类与规划建筑用地标准》划分，城市建设用地不包括()。[2008年考题]

有限责任制的房地产估价机构以其部分财产对其债务承担责任。()

住房公积金实质上就是职工的部分工资，不管是职工缴存的，还是单位缴存的，都属于职工所有。[2008年考题]()

国办发[2006]26号文件规定，享受优惠政策的住房原则上同时具备的条件有()。[2006年考题]

反映企业在一定会计期间内经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流人与流出情况的报表是()。

工程量清单计价的主要计价依据为国家、省、有关专业部门制定的各种定额。()

办理商品房预售证明时，应出具投入资金达到工程建设总投资()以上的证明。

将大批佛经、医书等带到日本的唐代高僧是()。

被誉为“诗史”的是

患者过敏性鼻炎5年，今年夏季开始出现间断喘息发作，可自行缓解，医生为明确其疾病情况建议行支气管舒张试验，关于这一检查以下说法正确的是

栾某，男，36岁，症见胁痛，胁肋隐痛，悠悠不休，遇劳加重，口干咽燥，心中烦热，头晕目眩，舌红少苔，脉细弦而数。此患者应诊断为

A、黄连温胆汤B、半夏秫米汤C、黄连阿胶汤D、天王补心丹E、交泰丸治疗阴虚而火不太旺之失眠者，宜选用

人民法院应当从()方面对甲的再审申请进行考察。若甲2006年6月10日向市人民检察院申诉，人民检察院经审查认为原判决不当的，那么下列说法错误的有()。

位于建制镇的某公司主要经营农产品采摘、销售和观光业务，公司占地5000平方米，房产原值3000000元。2009年发生以下业务：(1)全年取得旅游业务收入1500000元。(2)6月30日签订房屋租赁合同一份，将价值500000元的办公用房

简述党的十五大报告提出的建设有中国特色社会主义经济、政治、文化的基本目标。