首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某城市地下工程,业主与施工单位参照FIDIC合同条件签订了施工合同,除税金外的合同总价为8600万元,其中现场管理费费率15%,企业管理费费率8%,利润率5%,合同工期730天。为保证施工安全,合同中规定施工单位应安装满足最小排水能力1.5t/min的排水
某城市地下工程,业主与施工单位参照FIDIC合同条件签订了施工合同,除税金外的合同总价为8600万元,其中现场管理费费率15%,企业管理费费率8%,利润率5%,合同工期730天。为保证施工安全,合同中规定施工单位应安装满足最小排水能力1.5t/min的排水
admin
2013-06-10
26
问题
某城市地下工程,业主与施工单位参照FIDIC合同条件签订了施工合同,除税金外的合同总价为8600万元,其中现场管理费费率15%,企业管理费费率8%,利润率5%,合同工期730天。为保证施工安全,合同中规定施工单位应安装满足最小排水能力1.5t/min的排水设施,并安装1.5t/min的备用排水设施,两套设施合计15900元。合同中还规定,施工中如遇业主原因造成工程停工或窝工,业主对施工单位自有机械按台班单价的60%给予补偿,对施工单位租赁机械按租赁费给予补偿(不包括运转费用)。
该工程施工过程中发生以下三项事件:
事件1:施工过程中业主通知施工单位某分项工程(非关键工作)需进行设计变更,由此造成施工单位的机械设备窝工12天,机械台班单价和窝工时间见表3-13。
事件2:施工过程中遇到了非季节性大暴雨天气,由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升等不利条件,原有排水设施满足不了排水要求,施工工区涌水量逐渐增加,使施工单位被迫停工,并造成施工设备被淹没。
为保证施工安全和施工进度,业主指令施工单位紧急购买增加额外排水设施,尽快恢复施工,施工单位按业主要求购买并安装了两套1.5t/min的排水设施,恢复了施工。
事件3:施工中发现地下文物,处理地下文物工作造成工期拖延40天。
就以上三项事件,施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔如下:
事件1:由于业主修改工程设计造成施工单位机械设备窝工费用索赔。
现场管理费:40920元×15%=6138元
企业管理费:(40920+6138)元×8%=3764.64元
利润:(40920+6138+3764.64)元×5%=2541.13元
合计:53363.77元
事件2:由于非季节性大暴雨天气费用索赔如下:
(1) 备用排水设施及额外增加排水设施费:15900元÷2×3=23850元
(2) 被地下涌水淹没的机械设备损失费:16000元
(3) 额外排水工作的劳务费:8650元
合计:48500元
事件3:由于处理地下文物,工期、费用索赔如下:
延长工期:40天
索赔现场管理费增加额:
现场管理费:8600万元×15%=1290万元
相当于每天:1290万元×10000÷730天=17671.23元/天
40天合计:17671.23×40元=706849.20元
指出事件1中施工单位的哪些索赔要求不合理,为什么?造价工程师审核施工单位机械设备窝工费用索赔时,核定施工单位提供的机械台班单价属实,并核定机械台班单价中运转费用分别为:9m
3
空压机为93元/台班,25t履带吊车为300元/台班,塔式起重机为190元/台班,混凝土泵车为140元/台班,造价工程师核定的索赔费用应是多少?
选项
答案
(1)事件1中不合理的索赔要求: ①自有机械索赔要求不合理。因合同规定业主应按自有机械使用费的60%补偿。 ②租赁机械索赔要求不合理。因合同规定租赁机械业主按租赁费补偿。 ③现场管理费、企业管理费索赔要求不合理。因分项工程窝工没有造成全工地的停工。 ④利润索赔要求不合理。因机械窝工并未造成利润的减少。 (2)造价工程师核定的索赔费用为 3720元×60%=-2232元 (18000-300×12)元=14400元 12000元×60%=7200元 (7200-140×12)元=5520元 (2232+144004-72004-5520)元=29352元 (注:以上式子合并计算,计算正确的合并给分。)
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/W6FcFFFM
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
按()分,建设项目管理可以分为业主方的项目管理、设计单位的项目管理、施工单位的项目管理以及材料、设备供应单位的项目管理。
()是建设工程文件档案资料特性。
根据《建设工程安全生产管理条例》,下列说法错误的是()。
《建设工程监理规范》中的施工阶段监理工作的基本表式C类表是()。
项目总监工程师质量控制的考核时间为()。
关于项目总承包管理模式,下列说法错误的是()。
在建设工程实施过程中,要避免不断提高质量目标的倾向,是质量控制()的要求。
由于承包单位违约导致施工合同终止后,项目监理机构应按()程序清理承包单位的应得款项,或偿还建设单位的相关款项,并书面通知建设单位和承包单位。①施工现场余留的材料、设备及临时工程的价值;②施工合同规定的承包单位应支付的违约金;③施工合同终止时,清
专家系统的功能特点有()。
随机试题
简述激励的类型。
某患者血肌酐浓度为88.4μmol/L,尿肌酐浓度为4420μmol/I.,24小时尿量为1584ml,则内生肌酐清除率为
我国宪法规定,()属于国家所有,即全民所有。
下列贷款中,不属于房地产开发贷款的是()。
某建设工程合同约定,“工程通过竣工验收后2个月内,结清全部工程款”。2005年10月1日工程通过竣工验收,10月10日承包人提交竣工结算文件,10月20日承包几将工程移交发包人,但发包人一直未付工程余款。2006年5月1日,承包人将发包人起诉至人民法院,要
道德借以维持的社会力量有()。
河水:氧()
阅读下列说明,回答问题1至问题3,将解答填入答题纸的对应栏内。【说明】某种出售罐装饮料的自动售货机(VendingMaChine)的工作过程描述如下:(1)顾客选择所需购买的饮料及数量。(2)顾客从投币口向自动售货机中投入硬币(该自动售货机只接收
TheHeadlandHypothesisarguesthatforagingornon-agriculturaltribeshavebeenunabletocollectadequatecarbohydrate
C空格前是不定冠词a,空格后是谓语动词invites,因此,空格处应填入名词或起名词作用的词,与a一起作从句的主语。结合上文awoman、aman可知,空格处也应填入表示“人”的单词,再结合空格所在句中的them可知,空格处应填入表示多个人的名词。故C
最新回复
(
0
)