首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某水利水电施工承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期为68天,承包商工期每提前1天获奖励2000元,每拖后1天支付违约金3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示,该计划得到业主代表的认可。 在实际施工过程中发生了如下事
某水利水电施工承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期为68天,承包商工期每提前1天获奖励2000元,每拖后1天支付违约金3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示,该计划得到业主代表的认可。 在实际施工过程中发生了如下事
admin
2012-03-19
20
问题
某水利水电施工承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期为68天,承包商工期每提前1天获奖励2000元,每拖后1天支付违约金3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示,该计划得到业主代表的认可。
在实际施工过程中发生了如下事件:
事件1:业主未能按时提供全部施工场地,使A、B两项工作的作业时间分别延长了3天和2天,造成这两项工作分别窝工8和10个工日。工作C未受影响。
事件2:在工作D施工时,主要施工设备出现故障,停工检修2天,造成窝工20个工日。
事件3:在工作E施工时,由于业主提供的主要材料不合格,造成返工,拆除用工30个工日,机械设备闲置3个台班,闲置台班单价为300元,材料费损失2万元,因拆除重新施工使作业时间延长3天。
事件4:在工作F施工时,因设计变更,造成施工时间增加2天,多用人工15个工日,增加其他费用1万元。
问题:
当地人工日工资单价为35元/工日,窝工人工费补偿标准为20元/工日。若不计施工管理费、利润等补偿,在该工程中,承包商可得到多少经济补偿?
选项
答案
包商可得到的经济补偿是由于业主的责任而引起的人工、机械、材料的窝工、损失或增加,本例中为事件1、事件3、事件4。计算时应注意增加人工工时与窝工的区别。 承包商可得到的合理经济补偿总额为: (8+10)×20+30×35+3×300+20000+15×35+10000=32835元
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/VamPFFFM
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
以下关于“建筑意外伤害保险”的说法,正确的有()。
某工程双代号网络计划如下图所示,图中已标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间,该计划表明()。
经济效果的评价中,常用的互斥方案静态分析方法不包括()。
根据相关规定,申请造价工程师注册的人员,隐瞒真实情况、弄虚作假的,将受到的违规处罚是( )。
下列属于固定节拍流水施工和加快成倍节拍流水施工共有的特点是()。
价值工程活动的核心和基本内容是()。
工程建设定额按其反映的生产要素内容分为()。
()组织结构中,项目的每—名成员都接受项目经理和职能部门经理的双重领导。
企业采购的原材料已经到货,但货款尚未支付,由此所形成的结算款项属于()。
具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物称为()。
随机试题
Lookatyoursmartphone.Thinkaboutthedecisionsyouwillmakeonittoday.Youmaysnatchadinner【C1】________,tellyourspo
eab
A.1.5mmB.1.0mmC.2.0mmD.0.5mmE.3.0mm金瓷冠唇侧牙体磨除厚度一般为
下列关于药物不良反应的描述,不正确的是
审批委托生产,向委托双方发放《药品委托生产批件》的是药品生产企业关键生产设施等条件与药品CMP认证时发生变化的
根据海关规定,报关员代理报关主体办理进出口货物报关纳税等海关事务。()
甲、乙因买卖货物发生合同纠纷,甲向人民法院提起诉讼。开庭审理时,乙提出双方已经签订了仲裁协议,应通过仲裁方式解决。根据《仲裁法》的规定,对该案件的下列处理方式中,正确的是()。
甲公司为从事机械设备加工生产与销售的一般纳税人,适用的增值税税率为17%,所得税税率为25%,2010年度至2011年度发生的有关固定资产业务如下:(1)2010年12月20日,甲公司从乙公司一次购进三台不同型号且具有不同牛产能力的A设备、B设备和C设备,
下列哪项不是提高步频的专门性练习?()
【B1】Whatistherelationbetweenthecodeandculturewhichcreatesit,andwhichittransmitstothenextgeneration?Linguist
最新回复
(
0
)