首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景: 某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程施工任务。承包合同约定,本工程实行包工包料承包,合同工期180个日历天。在合同履行过程中发生了以下事件: 事件一:按照合同约定,总承包单位应在8月1日交出施工场地,但由于总
背景: 某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程施工任务。承包合同约定,本工程实行包工包料承包,合同工期180个日历天。在合同履行过程中发生了以下事件: 事件一:按照合同约定,总承包单位应在8月1日交出施工场地,但由于总
admin
2017-06-11
26
问题
背景:
某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程施工任务。承包合同约定,本工程实行包工包料承包,合同工期180个日历天。在合同履行过程中发生了以下事件:
事件一:按照合同约定,总承包单位应在8月1日交出施工场地,但由于总承包单位负责施工的主体结构没有如期完成,使幕墙开工时间延误了10d。
事件二:幕墙公司向某铝塑复合板生产厂订购铝塑复合板,考虑该生产厂具有与本工程规模相符的幕墙安装资质,幕墙公司遂与该厂签订了铝塑复合板幕墙供料和安装的合同。总承包单位提出异议,要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同。
事件三:对办好隐蔽工程验收的部位,幕墙公司已进行封闭,但总承包单位和监理单位对个别施工部位的质量还有疑虑,要求重新检验。
事件四:工程竣工验收前,幕墙公司与发包人签订了《房屋建筑工程质量保修书》,保修期限为一年。
问题:
事件一中,幕墙公司可否要求总包单位给予工期补偿和赔偿停工损失?为什么?
选项
答案
可以。 理由:《合同法》第283条规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失,所以幕墙公司的要求是合理的。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/V4APFFFM
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
在建筑工程施工现场防火要求中,凡属于( )等情形之一的动火,均为一级动火。
在施工现场防火要求中,下列属于二级动火情况的是( )。
砖基础施工前,砖应提前l-2d浇水湿润,浇结普通砖含水率宜为( )。
民用建筑工程验收时,下列室内环境污染物浓度检测点应按房间面积设置正确的是()。
结构杆件在规定的荷载作用下,虽有足够的强度,但其变形也不能过大,如果变形超过了允许的范围,也会影响正常的使用。梁的变形主要是( )所引起的。
施工承包单位采用的施工方案有何不妥?请指出并改正。扣件式钢管脚手架的作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据什么来设置间距?
某民用建筑,地上层数为十层,建筑高度为30.60m。该建筑属()。
施工承包单位采用的施工方案有何不妥?请指出并改正。扣件式钢管脚手架的作业层上非主节点处的横向水平杆宜根据什么来设置间距?
[背景资料]某装饰装修工程公司通过分包方式承揽了某大厦的金属幕墙的施工任务。在金属幕墙框架的安装中,采取的施工方法如下:(1)连接件焊接时,采用了点焊,目的是控制因焊接产生变形。(2)立柱与连接件的连接采用了铸铁螺栓。
关于脚手架工程的安装与拆除,错误的是()。
随机试题
对葡萄糖重吸收描述错误的是
用于分离纯化单链DNA的是
女,60岁。身高170cm,体重65kg,每天所需基本热量约为()
下列商家的销售行为,违反《反不正当竞争法》的是:()。
函数沿向量l=xi+yj的方向导数为( )。
根据《预算法》的规定,下列各项中,负责具体组织执行各级预算工作的是()。
通常情况下,海关行政裁定的申请期限为货物拟进口或出口的半年前向海关总署或直属海关提交书面申请,并要求作出行政裁定。()
教学是对学生进行德育工作最基本、最经常和最有效的途径。()
下列各组词语中.有错别字的一组是:
从装满140克浓度为85%的盐水杯中倒出60克盐水后.再倒人清水将水杯装满并使之混合均匀。这样反复两次后,杯中盐水的浓度为:
最新回复
(
0
)