首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
[背景资料] 某学校教学楼由6层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该教学楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计
[背景资料] 某学校教学楼由6层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该教学楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计
admin
2016-05-23
15
问题
[背景资料]
某学校教学楼由6层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该教学楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如图2A320020—16所示。
施工过程中发生了如下事件:
事件一:在基坑开挖后,发现局部有软土层,乙方配合地质复查,配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案,乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3天,人工窝工15个工日。
事件二:辅楼施工时,因某处设计尺寸不当,甲方要求拆除已施工部分,重新施工,因此造成增加用工30个工日,材料费、机械台班费计2万元,辅楼主体工作工期拖延1周。
事件三:在主楼主体施工中,因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,该工作工期延长4天。
事件四:因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格,甲方令乙方重新购买,因此造成该项工作多用人工8个工日,该工作工期延长4天,材料损失费1万元。
事件五:鉴于工期较紧,经甲方同意,乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施,使得该工作工期缩短了1周,该项技术组织措施费为0.6万元。
其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。
问题:
针对上述每一事件,分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。
选项
答案
索赔事件阐述如下: (1)事件一是由于地质条件的变化引起的,属于甲方应承担的风险。因此,乙方既可以索赔费用,也可以索赔工期。 (2)事件二是由于设计变更引起的,属于甲方应承担的责任。辅楼主体工作工期拖延1周,并未对总工期造成影响,因此,乙方可以索赔费用,但不可以索赔工期。 (3)事件三是由于施工机械故障引起的,属于承包商自己应承担的风险,与甲方无关。因此,乙方不能向甲方提出索赔。 (4)事件四是由于乙方购买的施工材料质量不合格引起的,属于承包商自己应承担的责任,与甲方无关。因此,乙方不能向甲方提出索赔。 (5)事件五虽然属于加快施工引起的,并且已经取得甲方同意,但是在合同中有工期奖罚的条款。因此,赶工措施费不可以向甲方索赔。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/UUtPFFFM
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
背景资料:某施工单位承接了长35.8km的二级公路旧路面“白改黑”改建施工,旧路面为水泥混凝土面层,使用10年后面板损坏严重,必须重建。经设计院按旧路改建设计后,将旧路面做碎石化处理,加铺SMA面层。在右侧岩层破碎的挖方路段增设碎落台和护面墙。路面结构如
背景资料:某施工单位承接了长35.8km的二级公路旧路面“白改黑”改建施工,旧路面为水泥混凝土面层,使用10年后面板损坏严重,必须重建。经设计院按旧路改建设计后,将旧路面做碎石化处理,加铺SMA面层。在右侧岩层破碎的挖方路段增设碎落台和护面墙。路面结构如
在沥青表面处治施工时,由于沥青表处具有路面薄、造价低、施工简便、行车性能好等优点,其应适用于()公路的沥青面层。
背景资料:某高速公路N合同段路基工程施工,工期18个月,其中K23+200~K32+200路段以填方为主,合同段附近地表土主要是高液限黏土(液限值在38~49之间),在较远地带分布有膨胀土、沼泽土、盐渍土、有机土、粉土、砂性土等。出于控制造价的考虑,业主
下列不属于水泥混凝土路面优点的是()。
对于公路工程中出现的一般设计变更的审查,应由()负责。
下列选项中,可以预防沥青混凝土路面横向接缝病害的措施是()。
【背景资料】某施工单位承接了某二级公路的普通水泥混凝土路面施工项目,合同段总长度36km,路面结构层为15cm厚级配碎石底基层、20cm厚水泥稳定碎石基层、24cm厚水泥混凝土面层,面层采用轨道摊铺机摊铺施工。钢材、水泥供应厂家由建设单位指定。施
新建水泥混凝土路面验收时,不需要检验()。
人耳对声音大小的感觉,近似地与声压呈()关系。
随机试题
若X~P(2),Z=3X+2,则D(Z)=_________.
根据下列材料回答问题材料:从长远看,要注意教育和科学技术。否则,我们已经耽误了二十年,影响了发展,还要再耽误二十年,后果不堪设想。最近,我见胡萨克时谈到,马克思讲过科学技术是生产力,这是非常正确的,现在看来这样说可能不够,恐怕是第一生产力。
投资项目资金筹措不正确的做法是()。
自2005年1月1日开始,各地出口退税超基数部分,中央和地方负担的比例为()。
解决台湾问题,实现祖国的完全统一,寄希望于()。
【情境】普华职业教育集团是S省知名民营职教集团,从2007年开始兴办教育产业,现已形成大专、技校、中专、短培等多种办学模式。该集团着力于探索产、学、研相结合的职业教育模式,建立完善职前职后一体化的职业教育体系。学校采用校企合一、工学结合的办学模式,为经济
最具争议的日本当代艺术家村上隆,首次公开他艺术经验的真言《艺术创业论》,立刻在艺术界掀起涟漪,意外成为在日本和中国台湾的畅销书。村上隆丝毫不讳言艺术是一种赚钱的手段,为了实现他思想中的“艺术创业”,他认为艺术不但要投入金钱,也要拥有国际视野及宣传战略,如果
根据下列材料,代××市中学拟一份公文。××市中学这几年发展很快,招生规模越来越大,原有的教学楼、学生宿舍楼已经明显地不够使用,管理上困难很大,学生的意见也很多。学校领导决定就地对原有的教学楼、学生宿舍楼翻新扩建,目前这个项目已经报批,资金已经到位
被告人,杨某,女,20岁;吴某,男,28岁。2005年初,被告人杨某、吴某两人制订了捞钱的计划,由杨某到街上以“三陪”小姐的身份拉客到歌舞厅消费,然后再由跑场的吴某冒充警察,借口进行扫黄强行索取顾客的钱财。2005年2月2日晚,被告人杨某以色相手段
有以下程序intfun(intn){if(n==1)return1;Elsereturn(n+fun(n-1));}main(){intx;scanf("%d",&x);x=fun(x);printf("%d\n",x);}执行
最新回复
(
0
)