首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则 ( )
在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则 ( )
admin
2014-05-10
24
问题
在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则 ( )
选项
A、甲、乙都应向发包人索赔
B、甲、乙分别承担对方的损失
C、甲、乙分别承担各自的损失
D、甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担
答案
A
解析
若同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰，工程师需要进行必要的协调。因为工程师是发包人派驻施工场地履行合同的代表，所以若工程师没有履行协调管理义务，发包人应当承担相应的责任。若停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/Tv7cFFFM
本试题收录于：
建设工程合同管理题库一级监理工程师分类
0
建设工程合同管理
一级监理工程师
相关试题推荐
下列有关工程进度曲线图特点的表述中，正确的是()。
如果某项工作拖延的时间超过其自由时差但没有超过其总时差，则()。
监理试验室的主要职责包括()。
在价值工程活动中，通过分析求得某评价对象的价值系数V后，对该评价对象可采取的策略是()。
根据《招标投标法实施条例》，关于对招标人处罚的说法，正确的有()。
某企业向银行贷款，有两种计息方式：一种为年利率10％，按季度计息，另一种为年利率10．5％，按半年计息，企业应选择的实际利率为()。
建设单位办理工程质量监督手续应当按照国家规定向交通运输主管部门或者其委托的建设工程质量监督机构提交的材料包括()。
下列选项中，属于每日进度检查记录内容的是()。
施工单位应当对其管理人员和作业人员进行每年不少于()次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。
随机试题
释放和合并空闲内存页时，采用位图比采用空闲栈或链表快。()
女，3岁，患肺炎已4天。体温持续在39～40℃，每日波动范围在1.0℃，并伴有脉搏及呼吸增快、食欲减退等症状。该患儿需要做血培养以明确诊断，血标本的采集量是
人民法院在审查民事起诉时，发现当事人起诉已经超过了诉讼时效，在这种情况下，人民法院应当如何处理?(2003—卷三—29，单)
根据《水法》规定，当流域范围内的流域规划与区域规划相抵触时，两者之间的关系应当是()。
根据香港联交所有关规定，内地企业在中国香港发行股票并上市的股份有限公司在盈利和市值方面满足以下条件之一即可()。
在大多数情况下，保险补偿原则的实现采用()方式。
下列在儿童溺水时采取的急救措施中错误的是()。
阅读下面一段文言短文，回答问题。邹忌讽齐王纳谏邹忌修八尺有余，而形貌映丽。朝服衣冠，窥镜，谓其妻日：“我孰与城北徐公美?”其妻日：“君美甚，徐公何能及君也?”城北徐公，齐国之
人民法院审理行政案件，是审查具体行政行为的：
注意事项1．本题本由给定资料与申论要求两部分构成。考试时限为150分钟。其中，阅读给定资料参考时限为40分钟，作答参考时限为110分钟。满分100分。2．监考人员宣布考试开始时，你才可以开始答题。3．请在题本、答题纸指定位置填写自己的姓名，填涂准考证
最新回复
(
0
)
