某承包商承揽的住宅工程项目，由于业主对于相关设计修改迟迟拿不定主意，致使一项工作拖期3天完工，造成窝工，由于该工作有3天的自由时差，根据索赔成立应该具备的前提条件，承包商( )。

admin2017-01-19 40

问题某承包商承揽的住宅工程项目，由于业主对于相关设计修改迟迟拿不定主意，致使一项工作拖期3天完工，造成窝工，由于该工作有3天的自由时差，根据索赔成立应该具备的前提条件，承包商( )。

选项 A、不应向业主提出超过3天的工期索赔
B、不应向业主提出费用索赔
C、不应向业主提出工期索赔
D、应向业主提出工期索赔

答案C

解析根据索赔成立应该具备的前提条件，索赔事件应该造成费用或工期损失，并且不属于承包商的责任，且按合同规定的时限内及时向业主提交索赔意向通知和索赔报告。由于该项工作拖期3天在其自由时差之内，并没有造成对于后续工程(工期和费用)的影响，所以承包商不应向业主提出工期索赔，但是拖期3天造成窝工，是由于业主原因产生的费用增加，可以进行费用索赔，A、B、D选项不正确。故答案C正确。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/T5CPFFFM

本试题收录于：建设工程施工管理题库二级建造师分类

建设工程施工管理

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

某承包商承揽的住宅工程项目，由于业主对于相关设计修改迟迟拿不定主意，致使一项工作拖期3天完工，造成窝工，由于该工作有3天的自由时差，根据索赔成立应该具备的前提条件，承包商( )。

建设工程施工管理

二级建造师

建设工程项目进度控制的管理措施包括(　　)等。

竣工图编制要求中涉及结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变及图面变更面积超过(　　)的，应重新绘制竣工图。

工程项目管理信息系统一般主要是由费用控制子系统、进度控制子系统、质量控制子系统、合同控制子系统、行政事务处理子系统和(　　)构成。

某建设工程项目在发包时，其内容和工程量还不能明确的规定。在这种情况下，业主适合采用(　　)计价方式发包工程。

施工劳务分包合同中，全部工作完成，经(　　)认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料。

在工程施工中产生的各种垃圾应(　　)。

某基础开挖分项工程，计日工每工日工资标准35元。在开挖过程中，由于业主原因造成承包商6人窝工8天，承包商原因造成3人窝工6天，由此承包商提出的人工费索赔为(　　)。

国家推行建筑工程监理制度。(　　)可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

如果一个大型工程项目在签订施工承包合同后，设计资料的深度和其他条件还不足以编制比较具体的施工总进度计划时，则可先编制(　　)，待条件成熟时再编制施工总进度计划。

工料单价法计价程序有(　　)。

论述基于西方经验的政策过程模型。

根据马斯洛的需要层次理论，自身潜能的发挥属于()

以载脂蛋白C1Ⅱ作为脂代谢酶激活的辅因子是

描述一种严重的致死性疾病对死亡的威胁程度时，最恰当的指标是

行为人在实施不纯正不作为犯罪时，其罪过：()

关于配变电所设计要求中，下列哪一项是错误的?

()的决定具有“准仲裁”的性质，合同双方应遵照执行。

(2013年)黄河股份有限公司(以下简称“黄河公司”)为上市公司。2012年有关财务资料如下：　　(1)2012年初发行在外的普通股股数40000万股。　　(2)2012年1月1日，黄河公司按面值发行40000万元的3年期可转换公司债券，债券每张面值1

Theeconomiccostsofnoisetosocietyareseveral.Airportsarecurrentlyop-eratingatlessthancapacitybecauseofnoisere

某承包商承揽的住宅工程项目，由于业主对于相关设计修改迟迟拿不定主意，致使一项工作拖期3天完工，造成窝工，由于该工作有3天的自由时差，根据索赔成立应该具备的前提条件，承包商( )。

建设工程施工管理

二级建造师

建设工程项目进度控制的管理措施包括( )等。

竣工图编制要求中涉及结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变及图面变更面积超过( )的，应重新绘制竣工图。

工程项目管理信息系统一般主要是由费用控制子系统、进度控制子系统、质量控制子系统、合同控制子系统、行政事务处理子系统和( )构成。

某建设工程项目在发包时，其内容和工程量还不能明确的规定。在这种情况下，业主适合采用( )计价方式发包工程。

施工劳务分包合同中，全部工作完成，经( )认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料。

在工程施工中产生的各种垃圾应( )。

某基础开挖分项工程，计日工每工日工资标准35元。在开挖过程中，由于业主原因造成承包商6人窝工8天，承包商原因造成3人窝工6天，由此承包商提出的人工费索赔为( )。

国家推行建筑工程监理制度。( )可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

如果一个大型工程项目在签订施工承包合同后，设计资料的深度和其他条件还不足以编制比较具体的施工总进度计划时，则可先编制( )，待条件成熟时再编制施工总进度计划。

工料单价法计价程序有( )。

论述基于西方经验的政策过程模型。

根据马斯洛的需要层次理论，自身潜能的发挥属于()

以载脂蛋白C1Ⅱ作为脂代谢酶激活的辅因子是

描述一种严重的致死性疾病对死亡的威胁程度时，最恰当的指标是

行为人在实施不纯正不作为犯罪时，其罪过：()

关于配变电所设计要求中，下列哪一项是错误的?

()的决定具有“准仲裁”的性质，合同双方应遵照执行。

(2013年)黄河股份有限公司(以下简称“黄河公司”)为上市公司。2012年有关财务资料如下： (1)2012年初发行在外的普通股股数40000万股。 (2)2012年1月1日，黄河公司按面值发行40000万元的3年期可转换公司债券，债券每张面值1

Theeconomiccostsofnoisetosocietyareseveral.Airportsarecurrentlyop-eratingatlessthancapacitybecauseofnoisere

建设工程项目进度控制的管理措施包括(　　)等。

竣工图编制要求中涉及结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变及图面变更面积超过(　　)的，应重新绘制竣工图。

工程项目管理信息系统一般主要是由费用控制子系统、进度控制子系统、质量控制子系统、合同控制子系统、行政事务处理子系统和(　　)构成。

某建设工程项目在发包时，其内容和工程量还不能明确的规定。在这种情况下，业主适合采用(　　)计价方式发包工程。

施工劳务分包合同中，全部工作完成，经(　　)认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料。

在工程施工中产生的各种垃圾应(　　)。

某基础开挖分项工程，计日工每工日工资标准35元。在开挖过程中，由于业主原因造成承包商6人窝工8天，承包商原因造成3人窝工6天，由此承包商提出的人工费索赔为(　　)。

国家推行建筑工程监理制度。(　　)可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

如果一个大型工程项目在签订施工承包合同后，设计资料的深度和其他条件还不足以编制比较具体的施工总进度计划时，则可先编制(　　)，待条件成熟时再编制施工总进度计划。

工料单价法计价程序有(　　)。

(2013年)黄河股份有限公司(以下简称“黄河公司”)为上市公司。2012年有关财务资料如下：　　(1)2012年初发行在外的普通股股数40000万股。　　(2)2012年1月1日，黄河公司按面值发行40000万元的3年期可转换公司债券，债券每张面值1