首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某道路工程项目,与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同,工程未进行投保。但在工程施工过程中,遭受飓风不可抗力的袭击,造成了相应的损失,施工单位在法定有效时间内向监理单位提出索赔要求,并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下:
某道路工程项目,与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同,工程未进行投保。但在工程施工过程中,遭受飓风不可抗力的袭击,造成了相应的损失,施工单位在法定有效时间内向监理单位提出索赔要求,并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下:
admin
2012-03-15
34
问题
某道路工程项目,与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同,工程未进行投保。但在工程施工过程中,遭受飓风不可抗力的袭击,造成了相应的损失,施工单位在法定有效时间内向监理单位提出索赔要求,并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下:
1.遭飓风袭击是因非施工单位原因造成的损失,故应由业主承担赔偿责任。
2.已建分部工程遭受不同程度破坏,损失计22万元,应由业主承担修复的经济责任,施工单位不承担修复的经济责任。
3.施工单位进场的正在使用机械、设备受到损坏,造成损失6万元;由于现场停工造成台班费损失4万元,业主应负担赔偿和修复的经济责任,工人窝工费4万元,业主应予支付。
4.施工单位人员因此灾害而有几人受伤,处理伤病医疗费用和补偿金总计4万元,业主应给予赔偿。
5.因大风造成现场停工6天,要求合同工期顺延6天。
6.由于工程破坏,清理现场需费用2.8万元,业主应予以支付。
[问题]
不可抗力发生的风险承担的原则是什么?监理工程师对施工单位提出的索赔要求如何处理?
选项
答案
不可抗力风险承担责任的原则及对要求的处理意见: (1) 经济损失由双方分别承担。工期延误应予以签证,顺延的要求不完全合理,应分别处理。 (2) 工程本身的损害由业主承担。工程修复、重建所需22万元工程款应由业主支付。 (3) 造成施工单位机械、设备的损坏和停工等损失由施工单位承担。14万元损失,不予认可。 (4) 人员伤亡由所属单位负责,并承担费用损失的责任。施工人员的4万元医疗费,不予认可。 (5) 因不可抗力因素延误工期,经业主签证应予顺延。应认可顺延合同工期6天。 (6) 工程清理和修复工作的责任和费用由发包方承担。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/Rm8wFFFM
本试题收录于:
公路工程管理与实务题库一级建造师分类
0
公路工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
隧道施工中,台阶法开挖的优点有()。
城市桥梁工程大体积混凝土浇筑时,产生裂缝的原因不包括()。
土工合成材料膨润土垫(GCL)施工必须在()进行。
A公司中标某市城区高架路工程第二标段。本工程包括高架桥梁、地面辅道及其他附属工程;工程采用工程量清单计价,并在清单中列出了措施项目;双方签订了建设工程施工合同,其中约定工程款支付方式为按月计量支付,并约定发生争议时向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。
某沿海城市电力隧道内径为3.5m,全长4.9km,管顶覆土厚度大于5m,采用顶管法施工,合同工期1年,检查井兼作工作坑,采用现场制作沉井下沉的施工方案。电力隧道沿着交通干道走向,距交通干道侧石边最近处仅2m左右。离隧道轴线8m左右,有即将入地的高
混凝土拌合物从搅拌机出料起至浇筑入模的时间不超过15min时,其坍落度可仅在()检测。
市政公用工程施工中,每一个单位(子单位)32程完成后,应进行()测量。
【背景资料】某公司以BT方式总承包建设消纳量为200t/d的大型城市垃圾填埋场工程,地点位于城郊山坳。防渗层为HDPE单层防渗结构,聚乙烯膜上保护层为无纺土工布,膜下保护层为压实土基。聚乙烯膜由建设方指定厂商供应。施工项目部编制了防渗层施工方案。渗出液依
【背景资料】A市政公司中标了地铁车站和区间隧道工程标段,将双线盾构施工分包给了具有专业资质的B公司,以满足建设方的工期要求。分包合同约定:工作井土建施工由A公司项目部负责,盾构吊运、安装均由B公司负责,A公司项目部配合。在吊装盾构机主体时,出现地面沉陷致
对检验不合格的焊缝必须返修至合格,返修次数不得大于()次。
随机试题
财产清查按照清查的时间可分为定期清查和不定期清查。
已知求:(1)函数的单调区间及极值;(2)函数凹凸区间及拐点;(3)渐近线.
可用治久痢的方剂是
自发性气胸的病因中的下列哪种情况最为常见
A.氟胞嘧啶+两性霉素BB.伊曲康唑C.氟康唑D.两性霉素BE.伏立康唑对爆发性或者严重的组织胞浆菌感染首选
下列选项属于商品的是()。
红旗原则是指如果侵犯著作权的事实是显而易见的,网络服务商就不能装作看不见,或以不知道侵权的理由来推脱责任。根据上述定义,下列适用红旗原则的情形是:
在考生文件夹下,存在一个数据库文件“samp1.accdb”。试按以下操作要求,完成表的建立和修改:将“tEmployee”表中的“职称”字段的“默认值”属性设置为“副教授”。
Lookattheformbelow.Youwillhearawomanplacinganorderonthephone.Orderfrom:Ms.JaneSmithItemsordered:【C9】_
A、Anovelaboutapresident.B、Apoliticalsciencebook.C、Alistingofelectionresults.D、Atextforoneofhiscourses.B
最新回复
(
0
)