2. 工程
  3. 某工程建设项目由A、B、C 3个可独立施工的单位工程构成。经项目审批部门核准，招标人采取公开招标方式，分别确定了3个单位工程的中标人并签订了合同。3个单位工程具体情况如下： 情况1：A工程是在施工图设计没有完成前开展的招标。由于设计工作尚未完成，承

某工程建设项目由A、B、C 3个可独立施工的单位工程构成。经项目审批部门核准，招标人采取公开招标方式，分别确定了3个单位工程的中标人并签订了合同。3个单位工程具体情况如下： 情况1：A工程是在施工图设计没有完成前开展的招标。由于设计工作尚未完成，承

admin2012-07-29  42
问题 某工程建设项目由A、B、C 3个可独立施工的单位工程构成。经项目审批部门核准，招标人采取公开招标方式，分别确定了3个单位工程的中标人并签订了合同。3个单位工程具体情况如下：
    情况1：A工程是在施工图设计没有完成前开展的招标。由于设计工作尚未完成，承包范围内待实施的工程虽性质明确，但工程量还难以确定，故采用固定总价合同，以减少双方的风险。合同条款约定：
    (1)承包人按发包人代表批准的施工组织设计组织施工，发包人不承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。
    (2)发包人向承包人提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，但仅供承包人参考使用。
    (3)承包人不能将工程转包，但允许分包，也允许分包人将分包的各工程再次分包给其他施工单位。
    情况2：B工程签约合同价为9 000万元，总工期30个月，工程分两期进行验收，第一期为18个月，第二期为12个月。在工程实施过程中，出现了下列问题：
    (1)工程开工后从第三个月开始，连续四个月发包人未按合同约定支付承包人应得的工程进度款。为此，承包人向发包人发出要求付款的通知，并提出对逾期支付的工程进度款计取利息的要求，起息日为工程师计量签字后第11天。发包人以该四个月未支付工程款是因为抵扣预付款为由，拒绝支付。为此，承包人以发包人违反合同中关于预付款扣还的约定，以及拖欠工程款导致无法继续施工为由而停止施工，并要求发包人承担违约责任。
    (2)工程后期遭遇当地百年来最大的台风，被迫暂停施工，部分已完工程受损，现场场地遭到破坏，直接导致总工期拖延了两个月。为此，发包人要求承包人承担工期拖延所造成的经济损失和赶工责任。
    情况3：C工程在招标文件中规定，工期按工期定额计算，为650天。但在施工承包合同中，双方按中标人的投标文件确定开工日期为2007年12月15日，竣工日期为2009年7月20日，日历天数为581天。
合同争议应如何解决?
选项
答案合同双方发生争议应按照合同约定的争议解决方式解决。一般而言，合同可以约定如下争议解决方式： (1)双方协商和解； (2)请有关部门或者机构调解； (3)按合同约定的仲裁条款或仲裁协议提请仲裁，或者向有管辖权的人民法院提起诉讼。
解析 主要考查合同争议的解决办法。合同双方发生争议应按照合同约定的争议解决方式解决。根据《合同法》的规定，发生合同争议时当事人可以通过协商或者调解解决；当事人不愿协商、调解或者协商、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁；当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/PBulFFFM
本试题收录于： 招标采购合同管理题库招标师分类
0

招标采购合同管理

招标师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)