某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由(　　)。

admin2019-04-16 32

问题某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由(　　)。

选项 A、发包人赔偿，延误的工期顺延
B、发包人赔偿，延误的工期不予顺延
C、自己承担，延误的工期顺延
D、自己承担，延误的工期不予顺延

答案A

解析根据规定，“办理中断道路交通事项”属于发包人的义务，但发包人可将此工作委托承包人办理，其费用由发包人承担；未获批准，仍应由发包人承担责任。因此导致工期延误或给承包人造成损失时，发包人应赔偿承包人的有关损失，延误的工期相应顺延。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/On7cFFFM

本试题收录于：建设工程合同管理题库一级监理工程师分类

建设工程合同管理

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由(　　)。

建设工程合同管理

一级监理工程师

法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内为最终裁定，在国外具有(　　)的性质。

当确定施工阶段进度控制目标时，应考虑的影响因素包括(　　)。

建筑安装工程直接工程费中的人工费包括(　　)。

在工程网络计划中，区别关键工作的条件是(　　)最小。

监理工程师在初步设计阶段对设计图纸的审核侧重于(　　)。

监理工程师受业主委托对物资供应进度进行控制时，其工作内容包括()。

GB/T19000-2000族标准的质量管理体系是以过程为基础建立的，其质量管理的循环过程包括(　　)。

根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于分部分项工程量清单中项目名称的说法，正确的是()。

投标文件对招标文件响应的重大偏差，包括(　　)等。

建设工程勘察合同法律关系的客体是指(　　)。

符合脚手架及其地基基础检查和验收阶段的是()。

关闭一个窗口就是将该窗口正在运行的程序转入后台运行。()

A．四逆散B．大柴胡汤C．痛泻要方D．蒿芩清胆汤E．半夏泻心汤和解少阳，内泻热结的方剂是

A．附子汤B．银翘散C．葛根芩连汤D．血府逐瘀汤合生脉散E．生脉散合复脉汤病毒性心肌炎心肾阳虚证的用方是

应将医疗机构取得印鉴卡和情况向本行政区域内定点批发企业通报的是()。

()是项目工作开展的基础，同时也是确定组织结构形式和机构的重要基础。

下列海上丝绸之路的场景不符合当时历史条件的是：

下列各句中，没有语病的一句是()。

下列链表中，其逻辑结构属于非线性结构的是

有三个关系R，S和T如下：则由关系R和S得到关系T的操作是(　　)。

某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内为最终裁定，在国外具有( )的性质。

当确定施工阶段进度控制目标时，应考虑的影响因素包括( )。

建筑安装工程直接工程费中的人工费包括( )。

在工程网络计划中，区别关键工作的条件是( )最小。

监理工程师在初步设计阶段对设计图纸的审核侧重于( )。

监理工程师受业主委托对物资供应进度进行控制时，其工作内容包括()。

GB/T19000-2000族标准的质量管理体系是以过程为基础建立的，其质量管理的循环过程包括( )。

根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于分部分项工程量清单中项目名称的说法，正确的是()。

投标文件对招标文件响应的重大偏差，包括( )等。

建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )。

符合脚手架及其地基基础检查和验收阶段的是()。

关闭一个窗口就是将该窗口正在运行的程序转入后台运行。()

A．四逆散B．大柴胡汤C．痛泻要方D．蒿芩清胆汤E．半夏泻心汤和解少阳，内泻热结的方剂是

A．附子汤B．银翘散C．葛根芩连汤D．血府逐瘀汤合生脉散E．生脉散合复脉汤病毒性心肌炎心肾阳虚证的用方是

应将医疗机构取得印鉴卡和情况向本行政区域内定点批发企业通报的是()。

()是项目工作开展的基础，同时也是确定组织结构形式和机构的重要基础。

下列海上丝绸之路的场景不符合当时历史条件的是：

下列各句中，没有语病的一句是()。

下列链表中，其逻辑结构属于非线性结构的是

有三个关系R，S和T如下：则由关系R和S得到关系T的操作是( )。

某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由(　　)。

法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内为最终裁定，在国外具有(　　)的性质。

当确定施工阶段进度控制目标时，应考虑的影响因素包括(　　)。

建筑安装工程直接工程费中的人工费包括(　　)。

在工程网络计划中，区别关键工作的条件是(　　)最小。

监理工程师在初步设计阶段对设计图纸的审核侧重于(　　)。

GB/T19000-2000族标准的质量管理体系是以过程为基础建立的，其质量管理的循环过程包括(　　)。

投标文件对招标文件响应的重大偏差，包括(　　)等。

建设工程勘察合同法律关系的客体是指(　　)。

有三个关系R，S和T如下：则由关系R和S得到关系T的操作是(　　)。