某工程项目开工之前，承包方已提交了施工进度计划，如图4-1所示，该计划满足合同工期100天的要求。在上述施工进度计划中，由于工作E和工作G共用一台塔吊(塔吊原计划在开工第25天后进场投入使用)必须顺序施工，使用的先后顺序不受

admin2009-05-04 403

问题某工程项目开工之前，承包方已提交了施工进度计划，如图4-1所示，该计划满足合同工期100天的要求。

在上述施工进度计划中，由于工作E和工作G共用一台塔吊(塔吊原计划在开工第25天后进场投入使用)必须顺序施工，使用的先后顺序不受限制(其他工作不使用塔吊)。
在施工过程中，由于业主要求变更设计图纸，使工作B停工10天(其他持续时间不变)，业主代表及时向承包方发出通知，要求承包方调整进度计划，以保证该工程按合同工期完成。
承包方提出的调整方案及附加要求(以下各项费用数据均符合实际)如下。
1．调整方案：将工作J的持续时间压缩5天。
2．费用补偿要求
(1)工作J压缩5天，增加赶工费25000元。
(2)塔吊闲置15天补偿：(600×15)元＝9000元；(600元/天为塔吊租赁费)。
(3)由于工作B停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失共计45000元。
问题：
1．如果在原计划中先安排工作E，后安排工作G施工，塔吊应安排在第几天(上班时间)进场投入使用较为合理?为什么?
2．工作B停工10天后，承包方提出的进度计划调整方案是否合理?该计划如何调整更为合理?
3．承包方提出的各项费用补偿要求是否合理?为什么?应批准补偿多少元?

选项

答案1．塔吊应安排在第31天(上班时刻)进场投入使用。这样安排后塔吊在工作E与工作G之间没有闲置。 2．承包方提出的进度计划调整方案不合理。调整后更合理的方案是：先进行工作G，后进行工作E，因为工作F的总时差为30天，这样安排不影响合同工期，如图4-3所示。 [*] 3．承包方提出的各项费用补偿： (1)补偿赶工费不合理，因为工作合理安排后不需要赶工(或工作J的持续时间不需要压缩5天)。 (2)塔吊闲置补偿9000元不合理，因闲置时间不是15天，而是10天。 (3)其他机械闲置补偿合理，人员窝工损失补偿合理。塔吊按合理的调整方案安排时，其闲置时间比原计划安排多闲置10天，塔吊闲置补偿： (600×10)元＝6000元。应批准补偿：(6000+45000)元＝51000元。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/NkFcFFFM

本试题收录于：建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类

建设工程造价案例分析

一级造价工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程造价案例分析

一级造价工程师

在确定建设工程目标时，应对投资、进度、质量三大目标之间的统一关系进行客观的且尽可能定量的分析，在分析时应注意的问题有(　　)。

施工准备阶段的信息收集包括(　　)。

《建设工程安全生产管理条例》明确规定，出租单位出租未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具及配件的，责令停业整顿，并处(　　)的罚款。

某一个建设工程监理规范只要能够对有效实施该工程监理做好指导工作，圆满完成监理任务，就是一个合格的建设工程监理规范，这体现的是监理规划编写(　　)的要求。

要求监理工程师具有丰富的经验，主要指的是(　　)。

对中型及以上或专业性较强的工程项目，项目监理机构应编制(　　)。

建设工程监理向着全方位、全过程监理发展的导向是(　　)。

在(　　)模式中，承包商承担“一个有经验的承包商不可预见且无法合理防范的自然力的作用”的风险。

木结构房屋比钢筋混凝土结构房屋失火的概率大，这是根据()得出的结论。

X服从二项分布B(n，p)，则有【】

呃逆的基本治法是()

如果抵押房地产是抵押人扶养家属生活的所必需居住房屋，人民法院不得拍卖、变卖或者抵债。()

凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面的()，应当重新绘制竣工图。

钢制压力容器产品焊接试件力学性能试验的检验项目是()。

董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。()

以“红雕嵌玉，平磨螺钿”为产品特色的是()。

社会主义核心价值体系是社会主义意识形态的本质体现，是全国人民团结奋斗的共同思想基础。我国之所以要加强社会主义核心价值体系建设，是因为()。

论述布鲁纳的发现学习与奥苏伯尔的有意义接受学习的异同。

建设工程造价案例分析

一级造价工程师

在确定建设工程目标时，应对投资、进度、质量三大目标之间的统一关系进行客观的且尽可能定量的分析，在分析时应注意的问题有( )。

施工准备阶段的信息收集包括( )。

《建设工程安全生产管理条例》明确规定，出租单位出租未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具及配件的，责令停业整顿，并处( )的罚款。

某一个建设工程监理规范只要能够对有效实施该工程监理做好指导工作，圆满完成监理任务，就是一个合格的建设工程监理规范，这体现的是监理规划编写( )的要求。

要求监理工程师具有丰富的经验，主要指的是( )。

对中型及以上或专业性较强的工程项目，项目监理机构应编制( )。

建设工程监理向着全方位、全过程监理发展的导向是( )。

在( )模式中，承包商承担“一个有经验的承包商不可预见且无法合理防范的自然力的作用”的风险。

木结构房屋比钢筋混凝土结构房屋失火的概率大，这是根据()得出的结论。

X服从二项分布B(n，p)，则有【】

呃逆的基本治法是()

如果抵押房地产是抵押人扶养家属生活的所必需居住房屋，人民法院不得拍卖、变卖或者抵债。()

凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面的()，应当重新绘制竣工图。

钢制压力容器产品焊接试件力学性能试验的检验项目是()。

董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。()

以“红雕嵌玉，平磨螺钿”为产品特色的是()。

社会主义核心价值体系是社会主义意识形态的本质体现，是全国人民团结奋斗的共同思想基础。我国之所以要加强社会主义核心价值体系建设，是因为()。

论述布鲁纳的发现学习与奥苏伯尔的有意义接受学习的异同。

在确定建设工程目标时，应对投资、进度、质量三大目标之间的统一关系进行客观的且尽可能定量的分析，在分析时应注意的问题有(　　)。

施工准备阶段的信息收集包括(　　)。

《建设工程安全生产管理条例》明确规定，出租单位出租未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具及配件的，责令停业整顿，并处(　　)的罚款。

某一个建设工程监理规范只要能够对有效实施该工程监理做好指导工作，圆满完成监理任务，就是一个合格的建设工程监理规范，这体现的是监理规划编写(　　)的要求。

要求监理工程师具有丰富的经验，主要指的是(　　)。

对中型及以上或专业性较强的工程项目，项目监理机构应编制(　　)。

建设工程监理向着全方位、全过程监理发展的导向是(　　)。

在(　　)模式中，承包商承担“一个有经验的承包商不可预见且无法合理防范的自然力的作用”的风险。